【必備】分包合同范文九篇
在人民愈發重視法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編收集整理的分包合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
分包合同 篇1
勞務分包單位：（個人）（以下簡稱甲方）
勞務承包單位：（個人）（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就 工程內的 勞務，分包事項經甲乙雙方友好協商一致，達成如下協議，共同執行并簽訂本合同書。
一、 工程概況：
�。�1） 工程名稱：
�。�2） 工程地點：
�。�3） 結構形式：
�。�4） 承包方式：
協議工期：開工日期： 年 月 日
竣工日期：年日
協議工期總日歷天數
二 、包干單價及付款方式
混凝土澆筑（不包含二次結構）：在承包范圍內按元/立方米進行單價包干（采用地泵輸送）;未達到一次性驗收合格按 元/立方米進行單價包干;上述包干單價施工方已充分考慮了漲價風險等因素，結算時包干單價不作任何調整（甲方要求及設計變更除外）。單價包干包括：工程所需的所有人工 、輔助材料費、低值易耗品、工具機具費、管理費、利潤、勞動保護費等。
1、 乙方達到本工程質量、進度、安全文明施工等的要求，才予以支付工程進度款。（在之前甲方不支付任何費用）
2、 每棟樓主體結構三層完工（三層屋面混凝土澆筑完成）后年15天內甲方支付乙方已完成工程量的70%~80%;每棟主體結構六層完工后15天內甲方支付乙方已完工程量的70%~80%。
3、 每棟主體全部結束交甲方監理驗收合格后7天內甲方支付乙方至已完工程量的90%。
4、 工程竣工驗收合格后，雙方在15天內辦理完本工程承包范圍內工程的`人工費結算，結算完后7天內甲方支付清所有人工費。
三、 分包內容和范圍：
1、 工程范圍內的全部混凝土的澆筑、振搗、收面和拉毛，混凝土面的養護和清洗;豎向孔洞剔鑿及封堵砂漿抹平;施工縫處理及場地清潔、文明。零星現場預制構件用每次澆筑主體剩余的混凝土澆筑。
2、 乙方需自備混凝土振搗機具（振動器、振動棒和平板振動器、布料機等），壓尺、水管、廣線、斗車、灰桶、拉毛用的棕毛刷等工具、用具及安全施工防護用品（安全繩、安全帽、安全帶和甲方提供配電箱以外的所有電線電纜和雨天施工用雨具）。
3、 本工程竣工時乙方承包的全部工程質量必須達到合格標準，乙方要嚴格控制好結構結合尺寸、平整度、垂直度、陰陽角等細部尺寸，驗收要求均按現行有關的國家規范及地方標準執行，不得超過合格標準等級的允許誤差范圍�；炷羶葘嵧夤鉄o蜂窩麻面，結構如出現蜂窩麻面比較嚴重、尺寸變形、缺棱掉角、夾渣、縮頸、爆模、露筋等質量通病，樓地面在混凝土澆筑時，應在振搗密實的基礎上表面壓實、拉毛、紋路順直、平整、不顯腳印。操作時應用帶水平尺的壓尺壓平，樓層地面標高誤差控制在0。5~10cm，不需要再作找平層。平整度不超過5cm，不漏漿。上述要求如發現一處則對其進行經濟處罰。并由乙方負責處理達到質量要求為止，所發生的工料費用由乙方承擔。
4、 混凝土的養護和拆模須嚴格按項目現場技術人員的安全技術交底操作，違反規定，甲方將視情況給予處罰。
5、 乙方自備安全防護用品，如安全帽、安全繩、安全帶。
四、 工程安全及質量標準：
嚴格按照國家質量驗收規范和分戶驗收規定，及甲方、業主、監理的要求和大合同內條款為質量標準。
五、 安全文明施工：
乙方必須服從甲方管理人員的管理和安排，必須強制性按照國家規范和大合同內及甲方的要求執行，必須做到人走場清、做好成品保護，材料及工具碼放整齊有序，如出現有違章和不按以上條款執行的，視情節輕重，甲方有權對乙方進行經濟處罰，同時乙方需及時進行整改，對拒不整改的，甲方將對乙方立即清理出場，并追究其責任。（包括生活區、宿舍的衛生等必須達到甲方要求）;如乙方被監理及項目部、業主罰款的，甲方將對乙方進行雙倍處罰，如因違章作業、不服從管理所造成人員傷亡及經濟損失的全部由乙方負責。
六、安全質量保證：
為了確保本工程能保質保量的順利完成，甲乙雙方在簽訂本合同時，乙方向甲方交付 萬元人民幣作為質量保證金。此保證金在本工程 施工至 ，無質量和安全問題，甲方一次性無息退還給乙方。如出現有大的質量和安全問題，此保證金甲方不予退還，對造成重大經濟損失和安全事故的，除保證金不退還外海追究其責任。
七、 此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字后生效，并產生法律效力，以上條款希雙方共同遵守，如有違約，違約方將負責賠償守約方工程總造價2%的違約金。此合同在本工程全部結束后自動失效。（未盡事宜雙方共同協商，與本合同具有同等法律效力）
甲方代表：
乙方代表：
年 月 日
分包合同 篇2
勞務發包人：（以下簡稱甲方）
勞務分包人：(以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法及其它有關法規》平等、遵循平等，自愿，公平和誠信的`原則，雙方就勞務分包事項協商一致訂立本合同。
1、勞務分包工作對象及提供勞務內容。
工程名稱：××商貿城####商住樓。工程地點：××××××
分包范圍：砌磚、打砼。
以項目部圖紙面積為準65元/m2，(包括小型工具)甲方提供攪拌機，吊欄，其余自備(包括水池、支攪拌機、吊欄機、散水進戶門踏步)
2、付款方式
每棟主體封頂，預付已完成工程量的80%，余款粉刷完畢付97%注：驗收合格后付清。
3、工傷一萬元一下自負，一萬元以上協商
4、工程質量：以項目部要求為準，如果達不到項目部的要求，返工材料費，罰款全由乙方承擔。
甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
分包合同 篇3
發包方：（以下簡稱甲方）
分包方：（以下簡稱乙方）
因施工生產需要甲方與乙方建立合作關系，雙方遵循平等自愿、協商一致的原則，簽訂本合同供雙方共同遵守。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、乙方資質情況：
資質證書號碼：
發證機關：
資質專業及等級：
四、勞務分包內容及范圍：本工程所有墻面乳膠漆。
工程價款及結算
4。1結算單價：
4。3工程量結算方法：按實際工程量結算。
4。4工程款支付方法：按月結算，次月15日內結算價款的85%，工程交工驗收合格無質量問題三個月內付清余款。
五、施工進度：
嚴格按項目部施工進度計劃實施，有效工期為天
�。ㄔ氯铡氯眨�。若因乙方自身原因影響工期，每拖延工期一天對乙方處以工程總價款1‰罰款，非乙方原因及不可抗拒的原因則工期順延。
六、質量標準：
1。乙方必須遵守甲方的質量管理體系文件的有求，必須按《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》（GB50210-20xx）的施工工藝和施工方案的要求進行施工，質量必須達到《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》標準及項目部的質量要求，若達不到要求，則不予結算工程款。
2。內墻乳膠漆應表面平整、無裂逢。
3。涂飾工程應涂飾均勻，不得漏刷、透底、起皮。
4。乙方須接受甲方現場工作人員檢查、檢驗，對不合格部分應及時返工。
七、安全管理：
1。乙方必須遵守甲方的健康安全管理貫標體系文件的要求，加強對高空墜落，物體打擊、觸電、火災及機械傷害等可能造成安全事故的危險源控制。
2。乙方人員必須尊守《安全操作規程》未經專門培訓，無特種作業上崗證者不得從事特種作業，乙方負責人擔任分承包方第一安全責任人，并設專職安全員，違章操作及發生傷亡事故，一切責任由乙方自行負責，甲方有權按有關規定對乙方進行處罰。
3。乙方工作人員在高空施工時必須給其操作工人辦理人身意外傷害保險。
4。涂料施工前應對安全防護設施進行全面檢查，進行驗收，并辦理驗收手續。
八、環境管理：
乙方必須遵守甲方的環境和職業健康安全貫標體系文件的.要求，進入施工現場服從甲方對乙方在施工中造成的噪音、粉塵排放、污染物的管理；施工及生活用水、用電、勞動保護等環節的控制，不斷提高質量、環境和安全意識，對容易出現問題的場所必須重點加強管理，確保達到文明工地要求。
九、文明現場管理：
1、遵守甲方各項規章制度，接受各級有關部門的監督、檢查，并定期接受安全、文明施工教育和培訓。
2、嚴格執行甲方質量、環境與職業健康安全管理體系標準，提高生產效率，并對施工人員的健康狀況定期檢查。
3、積極作好本職工作，愛護甲方財產，遵守職業道德，對損壞甲方財產要照價賠償。
4、服從甲方務工管理，對違紀違章人員，應果斷處理，并令其退場。
5、乙方有權拒絕甲方管理人員違章指揮、強令冒險作業。
6、乙方必須依照《勞動法》及有關規定，與其所有工人簽訂勞務用工協議，并明確勞務費的支付方式。
7、乙方必須遵守甲方環境和職業健康安全管理體系的要求，進入施工現場必須服從甲方對乙方施工中造成的噪音、粉塵排放、污染物處理、施工及生活用水、用電、勞動保護等環節的控制，提高質量、環境和安全意識，對容易出現問題的場所必須重點加強管理，確保達到文明工地要求。
8、乙方必須按甲方對文明現場管理的標準組織實施，并作到規范管理。
十、爭議或糾紛處理程序：
本合同履行過程中發生爭議或糾紛時，按以下程序處理：
1、由甲方項目部組織乙方協商解決；
2、由甲方主控部門和法律事務部與乙方協商解決；
3、甲、乙雙方協商不成時，任何一方可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
十二、合同終止：
雙方履行完合同全部義務，勞動報酬價款支付完畢，乙方向甲方交付勞務作業成果，并經甲方驗收合格后，本合同即告終止。
十三、合同分數：
本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。
十四、合同生效：
1、合同訂立時間：年月日。
2、合同訂立地點：
3、本合同經雙方簽字并蓋章后生效，未盡事宜，雙方可另簽補充協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年月日
分包合同 篇4
發包人（全稱）：__________
承包人（全稱）：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程地點：廠內
工程內容：配電柜安裝工程
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料
三、合同工期：
合同工期總日歷天數：15天
四、質量標準
工程質量標準：合格
五、合同價款（構成見附表）
金額（大寫）：壹萬圓整 （人民幣）
�。ぃ�10000.00元
六、合同約定其它內容
1、承包人需遵守相關對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產的有關規定、并按規定辦理廠區進出相關手續。
2、已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔：工程未交接前由承包人保護并承擔費用，交接后由發包人保護及承擔費用。
3、安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方負責，因乙方原因發生事故由乙方負責處理并負擔其所有費用和責任。
4、工程結算支付方式：
工程竣工驗收合格后一個月內，一次性付清。
5、延期工程的違約責任：承包人未按本合同約定日期竣工，延誤工期的，每天支付違約金100元，因雨天或其他原因不能施工的工期順延。
6、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工。
7、發包人向承包人承諾按照合同約定期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。
8、工程竣工結算支付工程款時，承包人需提正式發票。
七、合同份數：肆份，發包人、承包人各兩份。
八、合同生效：
合同雙方約定：雙方代表簽字并加蓋公章后生效。
九、補充條款
1、承包人須與發包人積極配合，服從發包方的安排指揮，不配合發包方管理的'，發包方有權撤銷及更換，更不得以任何理由停工或降低施工標準，否則有承包人承擔全部責任。
2、承包方收到款項時首先提供同等額數的發票。
3、承包方做到現場安全、文明施工，確保工程質量，所發生的一切安全、質量事故全部有承包人承擔所有損失及責任。
4、其他未盡事宜，雙方另行協商。
發包人:（公章） 承包人：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托人： 委托人：
年 月 日 年 月 日
分包合同 篇5
甲方：
乙方
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商同意簽定本合同。
一、工程名稱及范圍： 蘇州蒙特納利驅動設備有限公司2#研發樓、5#宿舍樓、6#研發樓室內水電安裝，工程布線全部到位，不安裝開關及燈具，不包括空調開孔，給水管進衛生間，不安裝衛生潔具，不含消防水。(工程范圍見施工圖紙)。
二、工程期限：自 20xx 年 11 月 9 日至 工程結束，如遇不可抗力的自然因素，工程期限順延。
三、工程總造價：宿舍樓27元每平方，2#6#研發樓8元每平方，共計20萬元，大寫;貳拾萬元整。如有變更，另追加費用。不含裝修。
四、工程質量、進度：按圖施工，達到驗收合格標準。工程進度因根據土建實際施工進程進行，不得拖延。
五、付款方式：
1、合同簽訂，施工人員進入現場安裝工程 ，按每月每人1500元人工工資結算，年底人工工資按工程量的進度比例結算，待工程竣工驗收合格后，全部結清。
六、雙方的權力和義務：
1、甲方應為乙方在施工中提供便利條件，提供倉庫，工人住宿;
2、質保期內乙方應對甲方指定人員進行業務培訓，，如遇人為損壞，甲方負責設備、人員的費用，乙方予以維修;
3、乙方在施工中如遇到任何問題，甲方應負責為乙方協調解決，甲方提供乙方圖紙一份，乙方按圖施工，甲方負責技術指導及施工質量監督，如乙方不按圖施工造成返工，有乙方自行承擔，如甲方技術指導失誤，造成返工有甲方自行承擔。
4、乙方在施工中應倍加小心，不得損壞甲方的'設備，做好現場施工安全工作，一旦發生事故，責任自負。
七、違約責任：
協議自簽定之日起生效，雙方共同遵守，除不可抗力因素外，任何一方不得終止協議，如有違約，對違約方進行適當處罰。
八、解決糾紛的方式：
共同協商解決，本協議一式兩份，雙方各執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
分包合同 篇6
發包方：_________________（以下稱甲方）
分包人：_________________（以下稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規及甲方的有關規定，結合本工程的具體情況和特點，為明確甲乙雙方在施工中的權利、責任和義務，經雙方友好協商，達成如下協議；
一、工程概況
分包工程名稱：_____________工程防水工程
分包工程地點： 工程承包范圍：屋面防水卷材及基層處理所需的人工、材料、機械、包質量、包工期、包安全及現場文明施工。
分包方式：包單價、包人工、包機械、包質量、包安全、包工期、包文明施工、包環境保護。
二、工期
1.按甲方確定的進度計劃要求工期。
2.施工過程中，乙方必須嚴格按甲方制訂的進度計劃，確保各節點計劃的完成。
3. 如由于甲方的原因，工期可以延續（必須經甲方項目經理確認為準，其他人員確認無效），但乙方必須采取積極的趕工措施，確保規定竣工時間的實現。
4. 其他工期延誤和順延約定：出現不可抗力（不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。不可抗力的判別以當地電臺、電視臺報導為準。一天以上臺風，暴雨；由市政府規定的停止施工的各項條件）；工期經甲方簽字認可后可相應順延。
四、工程質量標準
本分包工程質量標準雙方約定為：一次性驗收合格。
6.語言文字和適用法律、行政法規及工程建設標準
6.1本合同使用_漢語_語言
6.2本合同需要明示的法律、行政法規和規章：本合同文件的適用法律是中國和吉林省，法規，及合同文件規定的部門法律、法規。
7.圖紙
7.1甲方向乙方提供圖紙的日期；本合同經雙方簽字蓋章生效后一周內。
甲方向乙方提供圖紙的套數； 1套。
五、雙方一般職責
8.甲方代表
姓名：___________ 電話：___________
9.乙方項目經理
姓名：___________ 電話：___________
10.甲方職責
10.1負責該工程全過程管理和協調，并負責同施工總承包方、監理單位和其他相關單位的聯系，協調解決屬于甲方職責范圍。
10.2根據施工圖紙及施工說明，在施工前向乙方進行施工技術及安全的交底工作。如圖紙變更，以書面形式通知乙方。如乙方不能及時整改或明顯不能履行合同，甲方有權單方面終止合同。并終止己完工程剩余工程款。
10.3負責施工過程中的質量、安全、進度等方面的指導、監督、檢查和考核。發現問題及時向乙方提出整改意見。
10.4乙方不能及時整改或明顯不能履行合同，發生質量、安全事故、進度不滿足要求或發生無故停工、不服從管理等事件，甲方有權解除合同，乙方承擔相應的經濟責任。
10.5乙方不得以任何理由發生集體上訪給甲方造成任何影響的行為。
10.6乙方人員、材料、設備的進退場必須獲得甲方的同意。如乙方任何人員不能滿足現場要求，甲方有權在任意時間和地點責令離開工地，乙方必須無條件執行。
10.7甲方有權對分包工作范圍和內容進行調整。
11.乙方職責
11.1乙方人員在施工中應愛護甲方財物，并做好成品保護。對因施工不當或施工質量未達到國家工程質量驗收標準造成的設備、材料、工具及其他損失，應負責賠償。
11.2乙方必須保證足夠的款項支付工程所需人工、材料、機械費用，不得以任何理由作為拒絕支付該款項的條件，并承擔由此造成的甲方任何直接和間接費用。
11.3特殊工種必須持有有效的上崗操作證并遵守各項操作規程。
11.4乙方有按照甲方統一要求進行文明施工的義務，及時清理由自身施工所產生的建筑垃圾，保持施工場地的清潔。施工完畢應嚴格按甲方要求做到工完場清，材料機具堆（停）放整齊。做好施工期間車輛進出場的保潔。施工人員按甲方要求統一著裝，費用自理。人員進入現場必須按要求佩戴安全防護用品。
11.5乙方人員的交通、吃飯由乙方自行解決，安全保衛等責任由乙方承擔。
11.6乙方必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產辦理保險。若乙方施工人員在施工現場發生傷亡事故，均由乙方承擔經濟賠償及法律責任。人員的勞動綜合保險由乙方自行辦理，費用由乙方承擔。
11.7乙方不得將承攬的工程以任何方式進行轉包。分包必須獲得甲方同意。
11. 8如施工現場情況發生變化或設計變更等造成乙方的人員、機械的停工費由乙方自行承擔。
11. 9施工現場乙方供應的原材料和半成品，如需要取樣送檢的，乙方應按甲方代表的要求完成取樣送檢工作，檢測費用已含在合同單價中。
11. 10施工期間乙方委派的現場負責人必須24小時在現場。
六、質量與安全
12.雙方關于分包工程質量標準的約定：__一次性驗收合格__
以國家和吉林省頒發的施工驗收規范和質量檢驗評定標準及設計圖紙為準，同時滿足甲方的施工要求，在施工過程中乙方要嚴格按照甲方、監理及業主審批合格后的施工方案施工，否則由此造成的一切損失由乙方自行承擔。
13.乙方必須遵守國家的各項安全法規施工，如出現任何安全事故，需乙方承擔全部法律及經濟責任。
乙方在施工過程中出現因乙方不能滿足甲方的工期、質量、安全及配合其他專業施工的現象時，甲方可另行選擇其他單位，乙方必須無條件執行并承擔相應損失。
七、合同價款與支付
包干綜合單價 ：
14.合同總價暫定 157830 元（人民幣），最后結算按照實際完成量結算。
14.1本合同價款采用固定單價方式確定。單價內應考防水工作中所需人工費、材料費（含材料損耗）機械費、現場安全、環保及文明施工費用、管理費、成品保護費、措施費、工程所在地其它規定費用、保險費、以及為完成本工程所需的輔助材料（水、水泥等）等均含合同包干單價中。一切工作所產生的費用攤銷到合同包干單價中，且每項單價在整個工期中固定不變（包括施工期間政策性調整及報價中自購材料風險，風險費用已含在報價及合同價中，結算時不作調整）乙方向甲方提供建筑安裝發票；單價內含稅金。
機械設備保險及人員綜合保險由分包單位單價內綜合考慮，甲方不承擔因此產生的任何費用。
本價款在本合同簽訂后不會因國家、行業及政府相關部門發布的政策性文件進行費用調整，一切價格風險均由乙方承擔。
14.2合同價款包括的范圍：合同工作范圍內的防水工程中所需人工、材料、機械使用等施工現場內所有涉及防水工程的一切工作內容。
費用的計算方法：工程量按實計算，防水材料損耗及搭接等均計入單價。
15.合同價款的支付
15.1甲方向乙方支付工程款（進度款）的時間和方式：
材料進入施工現場，甲方應支付乙方可完成工程量總價款的60%工程款；工程結束驗收合格后，扣除質保金，甲方應一次性將所有剩余工程款7日內全部支付乙方。余的情況下無息付清，甲方向乙方付款時，乙方同時向甲方開具由龍井市稅務部門提供的建筑安裝統一發票。
16.上述分包結算包干單價中包括但不限于施工圖紙所規定的全部防水工作內容，還應包含：
16.1乙方的管理費， 規費、利潤，應由乙方繳納的稅金等費用。
16.2本身工作范圍內的安全文明施工費用、場外道路保潔的人工費。
16.3趕工措施費，農忙、夜間和一年中所有節假日的人員加班加點費。
16.4施工機械的停置及人員窩工費用。
16.5夜間施工所發生的費用、機械進出場的'費用。
16.6乙方已經了解和勘察了施工現場及周圍環境。在實際施工中，乙方不得提出因現場條件、價格等各種理由增加費用的要求，如發生此情況，甲方有權終止合同，乙方承擔由此而對甲方造成的一切損失。
17.由于乙方原因被清退出場或解除合同的，甲方按照實際完成合格工程量和相應結算單價的_70_%給乙方辦理工程結算。
八、質量保證期為 5 年。
質量保證期間發生屬于保修范圍的項目，乙方應在接到通知后的48小時內派人保修。乙方不在約定期限內派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，維修費用從乙方質量保證金中扣抵。
九、違約責任
22.出現以下幾種情況時，乙方應承擔違約責任：
22.1、乙方未按甲方合理要求的節點完成的，乙方應向甲方支付_每天1000的進度違約金，且不得影響下一節點的完工時間。
22.2、由乙方負責的部分分項質量不合格者除無條件返工。同時應向甲方支付_10000__元的違約金。
22.3、乙方人員未持有相關上崗證件導致甲方被行政機關處罰的，乙方應向甲方支付每人_1000元的違約金。
22.4、乙方人員配置不符合要求或未經甲方同意擅自變更現場管理人員的，乙方應向甲方支付每人500元的違約金。
22.5、乙方違反甲方相關規章制度和管理要求的，應向甲方支付每次300元的違約金。
十、爭議
23.甲乙雙方在履行合同時發生爭議，雙方可進行友好協商，協商不成或不愿協商時，雙方約定向龍井市人民法院提起訴訟。
24.發生爭議后，無論爭議是否已解決，雙方都應繼續履行合同。保持工作連續，保護已完成工作成果，除非雙方已同意解除合同或人民法院要求解除合同。
十一、合同解除
25.出現以下情況之一，甲方有權單方解除合同并追求乙方的責任：
25.1、乙方施工期間不遵守現行法律法規或國家強制性標準，如質量、安全、文明施工達不到甲方標準要求（出現嚴重質量事故或存在嚴重隱患且整改不力時）
25.2、因乙方原因停工三天及以上者。
25.3、施工進度嚴重滯后，雖經努力仍無法改變現狀時。
25.4、不服從甲方現場管理，經甲方二次書面通知整改仍無改進時。
25.5、內部組織管理混亂，已無能力組織正常施工時。
25.6、未嚴格遵守協議或協商約定，不履行或惡意拖欠、拒發工人工資或挪用工程款造成不良后果。
25.7、工人蓄意鬧事、圍攻甲方場所或群體上訪、媒體曝光的。
25.8、將工程再分包、轉包的。
25.9、乙方人員在現場發生群毆，且不管是什么原因。
十二、其他
26、乙方必須向甲方提供有效的企業證件（營業執照、資質等級證書、經營手冊、安全生產許可證等）的復印件，并且在復印件上加蓋單位紅章，擔保單位的企業證件一同提供。
27、未盡事宜雙方另行協商。
28、本合同一式四份，由甲乙雙方各兩份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
分包合同 篇7
承包單位（甲方）：
住所：
組織機構代碼：
法定代表人（負責人）：
分包單位（乙方）:
住所：
組織機構代碼：
法定代表人（負責人）：
按照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將_____________工程的所有項目的施工任務交由乙方完成，經協商一致簽訂本合同。
第一條、建設工程概況
1、總體工程名稱：
2、分包工程名稱：
3、工程地點：
4、分包工程范圍：
5、承包形式：
6、工程期限：
計劃開工日期：________年___月___日，計劃竣工日期：________年___月___日，合同總工期為_____日。
7、質量標準：
�。�1）工程質量：按總（分）包合同有關質量的規定、國家現行的《建筑安裝工程及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工程必須達到質量評定等級。
�。�2）標準規范：除本工程總（分）包合同另有約定外，本合同適用標準規范如下：
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
第二條、本合同條款符合總承包合同的要求
第三條、雙方的權利與義務
1、甲方的權利、義務
�。�1）負責協助乙方對項目的施工組織與管理工作，保證交付時的工地是能施工的；對乙方承擔施工任務的質量、安全、進度情況的監督、檢查；制訂生產、技術、質量、安全、材料等方面的管理規定和責任制，規范生產；制定施工進度總計劃，并負責安排乙方實施；
�。�2）向乙方提供施工圖紙、圖套，并組織圖紙會審和技術交底；負責本工程的全面技術管理，解決圖紙和施工中的技術問題，檢查監督乙方施工中的技術工作；
�。�3）負責本工程的全面質量安全管理，批準有關質量安全措施及方案，檢查監督乙方施工中的質量安全工作；
�。�4）甲方要及時派駐合格的工地代表，施工期間如要更換代表，應提前通知乙方，并保證更換的代表是具有相應資質的；
�。�5）及時提供生產設備和材料；工程完工時，及時驗收；勞動報酬要按期發放。
2、乙方權利與義務
�。�1）對本合同分包范圍內的工程質量向甲方負責，組織具有相應資質的工人投入工作；嚴格按照甲方提供的圖紙、圖套、驗收規范等施工，嚴格遵守安全生產制度，保證施工安全；加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等部門對施工現場的管理規定；
�。�2）安全生產，自行承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各項罰款；
�。�3）乙方應根據甲方的施工組織設計總進度計劃的要求，安排制定施工計劃
�。�4）自覺接受甲方及有關部門的管理、監督和檢查；工程竣工時，配合甲方辦理交工驗收；
�。�5）保管好甲方交付的'生產設備和材料，保護工程周圍的設施；
�。�6）乙方必須為進入本工地的所有職工辦理意外傷害等各類保險，發生安全事故時，及時處理；乙方要及時派駐合格的工地代表，施工期間如要更換代表，不得擅自更換，更換前，應提前告知甲方，并保證更換后的代表是具有相應資質的。
第四條、合同價款
1、本工程價款根據下列兩種方式擇一確定:（）
�。�1）本工程為招標工程，合同價款為_________元（大寫：_____________元；本合同及本工程所形成的一切稅金，由乙方自行負責；在建設單位要求的情況下，可由甲方代扣代繳）。此價作為撥付承包款項、材料、設備、工程備料款的依據，除甲方同意工程量增減或設計變更外，結算時不再進行調整。
�。�2）本工程為非招標工程，在全部工程的施工圖預算未審定前，合同價款(暫估價)為_________元（大寫：_______________元；本合同及本工程所形成的一切稅金，由乙方自行負責；在建設單位要求的情況下，可由甲方代扣代繳）。此價作為撥付承包款項、材料、設備、工程備料款的依據，但不作為結算的依據。結算價款以甲方審定的施工圖預算為準。
第五條、工程質量與檢查驗收
1、乙方按國家現行施工及驗收規范、評定標準、設計變更洽商單等組織施工，經建設單位及監理檢驗，達到交工驗收條件為準；
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、交底記錄和甲方要求組織施工。未經甲方有關人員的書面通知，不得自行變更施工工序、質量標準、設計要求或自行進行材料代換;
3、工程質量按建設單位方規定要求合格率______%;
4、乙方因施工質量問題，應無償返修至合格，因乙方原因造成的損失，由乙方負責，費用從承包費用中扣除，因甲方造成的損失，由甲方承擔;
5、由于甲方供應材料質量造成的損失由甲方負責，乙方不承擔損失，整改費用由甲方支付。
第六條、材料、機械設備供應與管理
1、本承包工程所需全部材料、成品、構配件等由甲方供應管理，乙方按甲方制定的有關材料發放及使用管理規定進行領取、使用，不得浪費。因乙方原因造成浪費，甲方有權對浪費所造成的損失按規定對乙方進行處罰；乙方在施工過程中應做到現場材料按甲方指定位置堆放，日用日清，保持現場的整潔。
2、乙方在施工過程中使用剩余的材料應即時退庫，丟失剩余材料按丟失材料原值從承包者承包款中扣除。
3、乙方在施工過程中使用剩余的廢材料應即時運到甲方指定位置堆放，丟失使用剩余的廢材料按原值從承包者承包款中扣除。
4、乙方領用材料必須與使用材料、剩余材料及廢材料相符，出現材料不符情況，按材料丟失處理。
第七條、安全生產與文明施工
1、甲方對乙方承擔的本協議工程應進行安全交底，提出明確的安全要求并進行監督檢查；
2、乙方必須認真貫徹執行國家和地方有關安全施工的規章制度，嚴格遵守甲方發布的安全操作規程，因乙方違章作業或違反有關規定發生人身傷亡事故，由乙方承擔全部責任和損失，甲方不承擔任何責任；
3、乙方應配合土建施工單位實施施工作業場地的維護和清潔工作；
4、乙方所有特殊工種工人具備相應的資質，不得安排無資質人員從事非本專業工作。
第八條、工期延誤
1、因不可抗力事件或其他非乙方責任造成的爆炸、火災，乙方應立即通知甲方，并采取措施盡力減少損失。不可抗力事件結束_____小時內，雙方就損失情況和工期延期進行協商；
2、因建設單位或甲方提出變更計劃或設計、未能按約定提供圖紙、未按約定支付工程備料款、工程進度款，致使施工不能正常進行等建設單位或甲方原因造成工期延誤；
3、因建設單位提出變更計劃或設計、未能按約定提供圖紙、未提供施工現場水、電源、道路接通條件，障礙物未能清除，影響進場施工等建設單位原因造成工期延誤。由于建設單位原因造成窩工,乙方要積極配合甲方，準備相應索賠資料向建設單位索賠，索賠費用分配雙方另行協商；
4、一周內非甲、乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過_____小時。
5、分包人不能按分包合同約定的竣工日期或承包人同意順延的工期竣工的，應承擔違約責任,但因上述四款造成工期延誤的，分包人不算違約，不承擔責任。
第九條、保密條款
1、在合同履行期間，乙方所獲得的圖紙資料及在施工過程中所取得的與履行合同有關的工作成果屬甲方所有，乙方負有保密義務。未經甲方書面同意，乙方不得在合同期內或合同履行完畢后以任何方式泄露；
2、未經甲方書面同意，乙方不得把與合同有關的資料給出版社和新聞機構發表或學術引用，或者使用本合同任何部分進行促銷和做廣告宣傳；
3、對于乙方使用的新技術和新方法，甲方負有保密義務，未經乙方書面同意，不得以任何方式泄露；
4、本合同的保密條款在合同解除或終止后，保密資料依法定途徑公開前，同樣具有約束力。
第十條、工程轉包與再分包
乙方不得將本合同所涉及的全部工程項目或勞務作業轉包或部分再分包給他人。
第十一條、合同解除
1、乙方有下列情形的，甲方有權解除合同：
�。�1）沒按設計規范要求施工，監理下發整改通知達________次的；
�。�2）延期十天沒有進場施工，或拖延工期達施工進度計劃同期期限_____%的；
�。�3）發生重大工傷事故，或發生工傷事故后不及時處理影響工程進度或受害人向甲方主張權利的；
�。�4）拖欠材料、人工費用不及時處理，致使相關人員向甲方主張權利的。
2、甲方沒有按合同要求撥付工程款達應撥付工程款數額______%以上的，乙方有權解除合同。
3、乙方應在甲方解除合同_______日內清場，每逾期一天，乙方自愿按總工程價款的_______%作為違約金支付給甲方。
第十一條、違約責任
甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協議，任何一方違反上述條款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都應承擔相應的違約責任。
第十二條、解決爭議的方法
1、本合同在履行過程中如果產生糾紛，則各方應首先友好協商解決。若無法協商，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地、被告住所地的人民法院提起訴訟。
2、乙方因本工程需要，以甲方名義對外提起訴訟的，甲方應予協助，相關律師代理費、訴訟費、保全費等，均由乙方承擔。
第十三條、本協議壹式_______份，雙方各執_____份，自簽字之日起生效。
第十四條、本協議未盡事宜雙方協商解決。
甲方（蓋章）：
代表：
________年___月___日
乙方（蓋章）：
代表：
________年___月___日
分包合同 篇8
一、案件要旨
本案要旨為，建設工程施工過程中，建設方工作人員與第三人簽訂分包合同，判斷該分包合同的效力是否及于建設方的主要依據為，該工作人員是否有權代表建設方并且是否以建設方的名義對外簽訂分包合同。
20xx年9月22日，案外人上海五天實業有限公司與一冶集團公司簽訂《建設工程施工合同》，一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業公司發送《關于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現場項目部的工程款17，500，000元，經貴公司、我公司及現場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，該函上分別由五天實業公司和劉乙蓋章、簽字。劉乙在劉甲提供的《工程竣工結算匯總表》中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結算。上海市建筑建材業受理服務中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業公司新建廠房二期工程的工地負責單位為中國第一冶金建設公司，工地企業聯系人信息為劉乙。上海市青浦區建筑管理所網上載明“20xx年第二季度全區建設工程項目不良行為通報”中載明“五天實業有限公司一期、二期、三期的工程項目經理為劉乙”。20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經結算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔付款義務。
本案的爭議焦點主要為，一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系。一審法院審理認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經理并非劉乙，但未提供證據，而現有證據可以顯示劉乙為工程的項目經理，工地企業負責人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔付款義務，與法無悖，可予支持。 二審法院審理認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系是本案的主要爭議焦點。依據上海市青浦區建筑管理所網上記載，包括系爭工程在內的五天實業公司相關工程的項目經理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業管理網站，其發布的相關信息的準確性通常應得到認可，且一冶上海分公司曾在發送給五天實業公司的工程款支付確認函中記載劉乙的.身份為項目部代表，故本院對劉甲關于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應及于一冶集團公司。一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構，實際負責系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔連帶責任并無不當。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數額，故依據劉甲確認其收到的工程款數額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應的利息。原審法院所作判決并無不當，可予維持。
二、案件來源
上海市青浦區人民法院（20xx）青民三（民）初字第2242號；上海市第二中級人民法院（20xx）滬二中民二（民）終字第1831號
三、基本案情
20xx年9月22日，案外人上海五天實業有限公司（以下簡稱五天實業公司）與一冶集團公司簽訂《建設工程施工合同》，約定一冶集團公司承包五天實業公司徐涇新建廠房車間一的土建及水電，工程款人民幣（以下幣種均為人民幣）17，900，000元。同年9月25日，五天實業公司與一冶集團公司簽訂《補充協議書》，約定一冶集團公司承接五天實業公司徐涇新廠一期、二期、三期、四期建設的建筑安裝工程施工，總計107，900，000元（包括前述合同金額）。一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，約定劉甲承接五天實業公司新園區水電工程，承包方式為包工包料，工程造價為5，897，554元，付款方式為保固期滿一個月內，付清全部工程款，保固期為驗收合格后12個月等。20xx年1月9日，劉乙在一冶上海分公司出具的《內部工程結算單》上簽字確認，該表格上載明：“工程名稱為上海五天實業有限公司新建廠房工程，總包單位為一冶上海分公司，承包單位為劉乙作業隊，承包范圍為土建及安裝總體，對外結算金額為81，500，000元，提取固定管理費2，100，000元，內部結算金額（含稅）為79，400，000元，財務部意見中寫明扣除稅費2，603，886元”。20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業公司發送《關于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現場項目部的工程款17，500，000元，經貴公司、我公司及現場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，基于以上事實，現對貴公司支付徐涇廠房項目工程款作如下確認：1、貴公司支付至我公司銀行賬戶工程款51，000，000元，2、貴公司代為支付給現場項目部的工程款17，500，000元，以上兩項合計68，500，000元經三方確認后即為截止20xx年1月31日貴公司支付給我公司徐涇新廠房項目的工程款，三方財務據此入賬”。該函上分別由五天實業公司和劉乙蓋章、簽字。 五天實業公司發包給一冶集團公司的上述工程分項最晚竣工驗收時間為20xx年11月28日。 20xx年6月26日，劉乙在劉甲提供的《工程竣工結算匯總表》（水電工程）中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結算，保修期一年從質檢站竣工驗收開始”。該匯總表上由劉甲的代表張仲青簽字。20xx年1月19日，劉甲申請工程款20萬元，由劉繼平作為經辦人在用款申請單上簽字。一冶上海分公司于20xx年1月20日電匯昆山興達揚機電工程有限公司20萬元（該公司于20xx年9月16日出具證明，表明其代劉甲收取工程款）。劉甲確認截止至原審起訴前，其共計收到工程款4，770，000元。 劉乙于20xx年11月17日向一冶上海分公司出具《承諾書》，載明：“中國第一冶金建設有限責任公司上海分公司，本人（劉乙施工隊）承諾，本人以中國第一冶金建設有限責任公司名義于20xx年3月25日承接了旭懋電子科技（上海）有限公司新建廠房工程、于20xx年9月23日承接了上海五天實業有限公司徐涇新廠房工程，并承包該兩個工程，因這兩個工程而產生的材料費、人工費等對外欠款都由本人（劉乙施工隊）承擔還款責任�！�5月本人（劉乙施工隊）又承包了中國第一冶金建設有限責任公司在上海世天威K7—1總承包工程中的部分工程，現承諾盡快辦理我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程所做工程的結算，并對因我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程中所欠的材料款和人工費等對外欠款承擔全部還款責任。鑒于
以上債務將給貴司帶來訴訟風險，我愿將我本人全部財產（含股權）抵押給貴司，對以上債務的償還提供還款擔保，并配合貴司辦理相應的抵押登記手續（包括我方相關人員的簽字手續），如貴司因以上債務導致損失，包括但不限于本金、利息、訴訟費、律師費等訴訟相關的各項費用將由我全部承擔”。 上海市建筑建材業受理服務中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業公司新建廠房二期工程的工地負責單位為中國第一冶金建設公司，工地企業聯系人信息為劉乙。上海市青浦區建筑管理所網上載明“20xx年第二季度全區建設工程項目不良行為通報”中載明“五天實業有限公司一期、二期、三期的工程項目經理為劉乙”。 一冶上海分公司于20xx年10月19日工商注冊成立，一冶上海第一分公司于20xx年10月24日工商注冊成立。中國第一冶金建設有限責任公司為一冶集團公司曾用名。
20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，認為其所承建的涉案工程項目結算價經雙方確認為6，400，000元。但對方只支付了工程款4，970，000元，余款至今未支付。故劉甲請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失（從20xx年7月1日開始計算到實際支付之日止，按照中國人民銀行同期貸款利率兩倍的標準）承擔連帶責任。原審審理中，劉甲表示堅持要求一冶上海分公司與一冶集團公司承擔付款義務，不要求劉乙承擔付款義務。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經結算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔付款義務。一冶上海分公司與一冶集團公司就承擔連帶責任一節無異議。
四、法院審理
原審法院認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經理并非劉乙，但未提供證據，而現有證據可以顯示劉乙為工程的項目經理，工地企業負責人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔付款義務，與法無悖，可予支持。
關于工程款的結算，劉乙為項目經理，又向一冶上海分公司出具承諾書，且一冶上海分公司、一冶集團公司表示第三人可確定工程款，因此劉乙可代表上述兩公司確認工程款金額。劉乙與一冶上海分公司、一冶集團公司間就工程款進行了結算，一冶上海分公司、一冶集團公司總共支付的工程款不會超過該金額，實際施工人領取的款項也計算入劉乙應得的款項，因此劉乙多結算給劉甲工程款有違常理。因此，劉甲應得工程款為640萬元。至于一冶上海分公司、一冶集團公司與劉乙間的款項可另行處理。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司支付143萬元工程余款的訴訟請求，于法有據，予以支持。付款義務人逾期付款，理應承擔利息損失。劉甲認為其承包的工程是在20xx年6月30日完工的，因此要求一冶上海分公司、一冶集團公司從次日起承擔未付款之義務。因劉甲和劉乙就雙方結算的工程款支付時間在分包合同中明確予以約定，因此劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司從20xx年7月1日承擔利息損失的主張，不予支持。系爭工程最后竣工驗收時間為20xx年11月28日，結合分包合同約定的付款時間，一冶上海分公司、一冶集團公司應自20xx年12月29日開始承擔利息損失。原審法院據此判決：一冶上海分公司、一冶集團公司應于判決生效之日起十日內支付劉甲工程款1，430，000元及利息損失（以本金1，430，000元為基數，按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算，從20xx年12月29日開始計算到實際支付之日止）。
二審法院認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系是本案的主要爭議焦點。依據上海市青浦區建筑管理所網上記載，包括系爭工程在內的五天實業公司相關工程的項目經理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業管理網站，其發布的相關信息的準確性通常應得到認可，且一冶上海分公司曾在發送給五天實業公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應及于一冶集團公司。（）一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構，實際負責系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔連帶責任并無不當。就劉乙向一冶上海分公司出具的《承諾書》，因相關承諾只在劉乙與一冶上海分公司之間發生效力，并不能對外約束劉甲，故一冶上海分公司以此拒絕承擔工程余款的支付義務沒有依據。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數額，故依據劉甲確認其收到的工程款數額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應的利息。原審法院所作判決并無不當，可予維持。對上訴人的上訴請求，本院不予支持。據此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規索引
《中華人民共和國民法通則》
第六十三條 公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。
代理人在代理權限內，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任。
依照法律規定或者按照雙方當事人約定，應當由本人實施的民事法律行為，不得代理。
分包合同 篇9
用工方（甲方）：
勞務方（乙方）：
為了建立穩定和諧的勞務關系，明確甲乙雙方的權利義務，本著自愿、平等、誠信的原則，經協商訂立本合同：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工作內容：
四、工程期限：
五、質量要求：各分項達到設計及規范規定要求，整體質量合格。如達不到要求所發生的處理費用及罰款由乙方負責。
六、承包方式：
七、承包價格：
八、付款方式：
自合同簽訂之日起，甲方向乙方支付材料預付款，為材料金額的_________，材料到現場后支付材料款至材料金額的_________，開始施工后電梯包裝工程按完成形象進度支付合同總額除支付材料款之外的，工程經建設方、監理方、甲方及相關部門驗收試運行合格簽字后，付至合同總額除材料款之外的工程款，留做質保金，如無質量問題，一年后付清。如有質量問題乙方無條件維修，待驗收合格后一次性付清。
九、工程驗收和保修：
1、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后積極組織驗收。
2、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。
十、乙方義務：
1、乙方人員進場前必須經過施工安全教育，遵紀守法，遵守甲方的`各種管理制度，簽訂本協議時，必須編制施工人員花名冊一式三分附后。乙方人員的安全問題由乙方負責。
2、乙方進場后應及時辦理有關手續，費用自理。乙方進場后必須有各種工種的上崗證。
3、乙方代表及工種專業負責人必須在現場跟班作業，離開工地時應及時請假，并另行安排人負責工作。
4、乙方應根據甲方在工期、質量、安全、文明施工的總體要求，組織勞動力，確保工程需要。
5、乙方必須保證人員在農忙季節及特殊需要時正常施工，連續三天因施工人數不夠需導致不能正常施工，甲方有權解除合同。
6、乙方應服從甲方現場管理人員的管理，聽從指揮，嚴格遵守現場各項管理制度，按照甲方的施工圖紙和技術交底施工，做到安全生產、文明施工。
7、乙方每完成一道施工工序需經甲方驗收后方可進行下一道工序的施工，如驗收達不到質量目標的，應無條件返工，返工損失由乙方自理，并賠償相關損失。
8、乙方負責施工過程中的腳手架，“三寶”、“四口”、“五臨邊”的防護工作和半成品、成品的保護工作，因保護不善而損失的，照價賠償或無條件返修。
9、乙方在施工中應服從甲方對材料使用的管理，合理用料，不得浪費或故意損壞，否則依據規定進行處罰。
10、施工現場進場的材料由乙方負責裝卸，不再另行計費。
十一、其它約定：
�、僖曳讲坏檬褂�18歲以下的未成年人及體病殘及“三無”人員進入施工現場，一經發現應立既辭退，如乙方強行留用發生傷亡事故，由乙方承擔全部責任。本工程安全全部由乙方負責，一切安全事故由乙方負責，甲方不承擔任何費用和責任。
�、诖�、中型公用機械設備，器具由甲方提供，費用由乙方負責。因乙方操作不當損壞應向甲方賠償損失，小型手動工具、用具由乙方根據本人的工種自行解決。
�、垡曳綉崆拔逄煜蚣追教峁┧枋┕げ牧蠁�，甲方要及時提供材料，如出現少料甲方應及時協助乙方安排工作。
�、芤曳降膭诒Ｓ闷罚òò踩�、絕緣手套、安全帶等）由乙方自備、費用由乙方自理。
十二、違約責任：
1、因乙方違章作業造成人員傷亡事故，由乙方承擔，每發現一次事故隱患，對責任人處罰2000元罰款。
2、乙方應在開工前根據工程內容的工作量滿足工程所需人員，如耽誤工期，應承擔按合同總造價5%/天的違約金賠償甲方，如甲方耽誤材料，工期順延，并按合同總造價5%/天的違約金賠償乙方。
十三、合同解除：
乙方有下列情況之一，甲方可以解除合同。
�、龠M場人員患有慢性或傳染病者。
�、谟型当I、打架等違法行為者。
�、蹏乐剡`反勞動紀律，不遵守操作規程或對產品未采取保護措施者。
�、苁┕と蝿諞]有按時完成時。對于解除合同應提前7天通知對方。
十三、其它事項（細則）：
十四、合同爭議：出現爭議，雙方協商解決，協商不成，由甲方所在地的勞動部分仲裁。
十五、未盡事宜、雙方協商。
本合同正本、副本同等效力一式二份，甲乙雙方各執一份。此合同經雙方簽字后具有法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【分包合同】相關文章：
分包的合同04-10
分包合同（精選）08-23
分包勞務合同04-07
分包合同08-18
分包合同[經典]08-18
分包合同[精選]08-22
分包工程合同04-14
水暖分包合同04-06
安裝分包合同04-19
勞務分包合同03-29