- 加工承攬合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 相關推薦
加工承攬合同15篇[經典]
隨著人們對法律的了解日益加深，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編為大家收集的加工承攬合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
![加工承攬合同15篇[經典]](https://p.9136.com/00/l/b3d0c0bfbacfcdac11_5efbf6b99cbf6.jpg)
加工承攬合同1
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
經甲乙雙方友好協商，依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：
一、采購產品情況
1、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
2、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
3、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;
總金額(含稅價)：人民幣參考標準，貨物的主要技術指標應符合國家或行業標準的要求。
五、驗收方法、標準和期限
根據甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方收到貨物后發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應在收到貨物后的'第一個工作日內以書面形式通知乙方；乙方核實后，應盡快做出相應處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應負責更換或退貨，并承擔因此產生的所有費用。
六、包裝要求及費用負擔
乙方應當根據自身企業或行業的標準提供適當的包裝，并承擔相關費用。
七、結算方式和期限
合同生效后，甲方應在收到乙方發票后的5個工作日內支付總價款的30%作為預付款，金額為人民幣￥_______（大寫_______）。雙方約定采用電匯方式進行匯款，乙方的收款賬戶信息如下：
收款人：
開戶行：
賬號：
最終結算金額將根據雙方實際確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起日內，甲方需一次性支付剩余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后，若一方單方解除合同，則另一方有權要求違約方支付合同總金額的一定比例作為違約金。
2、由于甲方的原因導致乙方無法按照約定時間制作樣品或交貨，責任由甲方承擔。
3、如果乙方提交的樣品與甲方定制的小商品存在明顯差異，甲方有權拒絕支付。
九、合同爭議的解決方式
雙方同意，本合同履行期間如發生爭議，應當通過友好協商解決。協商或調解不成的，任何一方有權將爭議提交至有管轄權的人民法院解決。
十、本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同2
訂立合同雙方：
承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，為了保證木制品的質量，必須嚴格掌握木材的干燥程度，并確保榫縫和肩角結構緊密牢固、表面平整光滑，同時避免木材出現變形、翹曲、撥縫或松榫等問題。對于塑料面，要求表面平直整齊，四周不得有翹起或脫膠現象。在安裝玻璃時，應按照圖紙標示位置，確保方正、平直，便于安裝。
四，根據甲方要求和圖紙，乙方制作了規格樣品�？h物價局核定價格后，雙方代表在現場封存樣品，并將其作為驗收的依據。樣品的質量需符合雙方約定的標準。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應在規定期限前提交圖紙給甲方。如果甲方在按照乙方要求工作的過程中發現圖紙有問題，應及時通知乙方。乙方應在規定期限內回復并提出修改意見。若乙方未能在規定時間內回復，則甲方有權停止工作并告知乙方。若由此造成了損失，乙方應承擔賠償責任。
第五條工程價款：按核定價格單計算款___元。
第六條驗收標準和方法：本合同規定的加工成品全部完成后，甲方應及時通知乙方到廠進行驗收。乙方接到通知后，在三天內必須到達廠房進行驗收。驗收標準以合同中規定的質量要求、圖紙和樣品為依據，數量以合同規定為準。如在檢驗過程中發生爭議，雙方應向當地縣物價局提供檢驗證明，以解決爭議。
第七條交貨的時間和地點：__年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按___元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條雙方簽署本合同之日起，乙方應向甲方支付預付款人民幣___元。如甲方未能履行合同義務，除承擔違約責任外，還應當及時無條件地返還預付款項。如乙方未能履行合同義務，甲方有權將預付款用于抵扣違約金和賠償金，并應當及時退還其余款項。以上約定，雙方均應嚴格遵守。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一，如果甲方未按照合同規定的.質量交付定制物品，乙方同意使用，則應根據質量進行價格結算。如果乙方不同意使用，則甲方應負責修理或更換，并承擔延遲交付的責任。如果經過修理或更換后仍無法符合合同規定，則乙方有權拒收，并由甲方賠償所造成的損失。
二，如果甲方交付的定制物數量少于合同規定，乙方需要的部分甲方應該及時補足，并按照延遲交貨處理。如果乙方不再需要，有權解除合同，且甲方需承擔因此而造成的損失。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條雙方如發生爭議，應當及時協商解決；若無法達成一致意見，任何一方可向已辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向有權管理該合同的機關申請仲裁、調解，也可以直接向人民法院提起訴訟。
本合同于___年__月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________（簽名）
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
________年________月________日
加工承攬合同3
定作方：_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼：_____________________
根據《條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。
1.承攬方的.違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的
償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期：________年________月________日
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同4
甲方: (委托方)_____________
乙方: (承攬方)_____________
根據甲乙雙方的共同意愿，就涉及承攬加工事項達成協議，擬定本合同，以確保雙方信守。
一、甲方委托乙方加工焊接軌道板，共36份，需按照附加工圖紙的要求進行加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的.切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、甲方將委派代表按照產品圖紙規定的要求對產品進行全面驗收，確保產品符合質量標準。如果產品不合格，由乙方承擔相應的損失。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、自甲方提供原材料之后，乙方需在30天內完成該批產品的加工合同。雙方如遇到不可抗力因素影響到材料提供及加工進度，應立即通知對方并共同協商解決辦法。
四、該項目的總加工費用為20萬元，由甲方承擔增值稅。在合同期內，甲乙雙方不得擅自變更加工費用。
五、 付款方式： 乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39;違約金。
六、 其他事宜： 在履行本合同過程中如發生爭議，雙方應首先進行友好協商解決；協商不成的，可選擇提交至指定仲裁機構進行仲裁解決�！ ”竞贤掌跒殡p方簽署之日起，合同中如有未盡事宜，雙方應共同協商解決。合同一式兩份，甲方和乙方各執一份�！ �
甲方：_____________
已方：_____________
時間：________年____月____日
加工承攬合同5
承攬方：_________ 法定代表人：____________
定作方：_________ 法定代表人：____________
定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
第二條 加工成品質量要求：________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1.承攬方在完成工作時，應當按照合同約定選擇合適的原材料，并接受定作方的檢驗。如果承攬方故意隱瞞原材料的質量問題或者使用不符合合同約定的原材料，導致定作物質量受到影響，定作方有權要求承攬方重新制作、修理，或者要求減少價款或退貨。
2.承攬方在接受定作方的委托時，應當明確約定原材料的消耗標準。定作方有責任按照合同規定的時間、數量、質量和規格提供原材料。承攬方應當及時對定作方提供的原材料進行檢驗，如發現不符合要求的情況，應當立即通知定作方更換或補充。承攬方不得私自更換定作方提供的原材料，也不得在修理物品時擅自替換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，按照第七條規定執行。
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1.在履行合同期間，承攬方如發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處，應及時通知定作方；定作方應在規定時間內給予答復并提出修改意見。若承攬方在規定時間內未獲得答復，有權停止工作并通知定作方，如因此造成損失，定作方應承擔賠償責任。
2.在承攬工作過程中，如果定作方要求保密，承攬方應嚴格遵守保密要求。未經定作方許可，承攬方不得留存任何技術資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，根據相關法律法規執行，如無明確規定，由當事雙方協商確定。
第六條 驗收標準和方法：
1.根據合同約定的質量標準，驗收將根據圖紙和樣品進行。
2.承攬方完成工作后，定作方應按照合同約定的時間進行驗收。在驗收之前，承攬方需向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于一些短期內難以發現質量問題的項目或產品，雙方應協商確定保修期限，并在合同中明確規定。在保修期內如出現質量問題，若非因定作方的使用或保管不當等原因導致，承攬方需負責修復或更換。
3.雙方在對承攬的定作物和項目質量進行檢驗時發生爭議時，可委托具有資質的質量監督檢驗機構進行檢測，以提供檢測報告作為爭議解決的依據。
第七條 交(提)貨的時間和地點：
1.作物的交(提)定期限應當遵循合同約定。如果任何一方希望提前或延遲交(提)定作物，必須事先與對方達成協議，并按照協議執行。
2.承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的實際日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發的日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的.通知中，必須預留給定作方必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方式計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1.根據雙方協商確定，定作方可向承攬方交付定金作為合同履行的保證金。定金數額由雙方商定確定。定作方如未履行合同，定金不予返還；承攬方如未履行合同，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、如果承攬方交付的定制產品或完成的工作數量少于合同規定，但定作方仍需要這些產品或工作，承攬方應當按照合同約定的數量進行補償。如果少交部分定作方不再需要，定作方有權解除合同，承攬方需承擔由此造成的損失。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定制商品，應向定制方支付違約金，違約金的金額為逾期交付部分價款總額的10%。如果合同中沒有具體規定，違約金將按照中國人民銀行有關延期付款的規定計算，即每逾期一天，按逾期交付部分酬金總額的千分之一支付違約金。另外，未經定制方同意，提前交付定制商品，定制方有權拒收。
5、如果無法交付定制產品或完成工作，應當支付無法交付定制產品或完成工作部分價款總值的15%至25%之間的違約金，或者酬金總額的30%至50%之間的違約金。
6、定制物品在未按合同規定交付的情況下，暫時由定制方代為保管時，應當賠償定制方實際支付的保管和保養費用。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、未經定作方同意，承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。如有擅自更換行為，定作方有權拒收，并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重做或重新修理，承攬方應按照要求進行，并承擔由此延遲交付造成的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、承包方如需更改已經確定的作物數量、規格、質量或設計等內容，須賠償對方因此而遭受的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的情況下，除非雙方另有約定，否則定作方應當支付承攬方因停工待料而產生的額外費用。
4、超過合同規定的領取期限的定作方，除按照合同約定支付違約金外，還需要承擔承攬方實際支出的保管、保養費用。如果定作方超過領取期限六個月仍未領取定作物，承攬方有權將定作物進行變賣，變賣所得款項扣除報酬、保管、保養費用后退還給定作方；若變賣所得款項不足以支付報酬、保管、保養費用，則定作方需支付差額。如果定作物無法變賣，定作方需賠償承攬方的損失。
5、逾期付款的情況下，應按照中國人民銀行相關規定向承攬方支付違約金。如果按照酬金計算，則每逾期一天需支付違約金，違約金金額為酬金總額的千分之一。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、更改交付定制物品的地址或接收單位，需要承擔因此而產生的額外費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在取得合法證明后可免除違約責任，但需采取積極措施盡量減少損失。若是在合同規定的履行期限之外發生，則不得免除責任。在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的情況，定作方應承擔責任，并賠償承攬方因此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
當加工承攬合同發生糾紛時，雙方應首先進行協商解決；如果協商不成，任何一方可向合同管理機關申請調解或仲裁，也可以直接向人民法院提起訴訟。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，至_________年_________月_________日止。合同履行完畢即失效。在合同有效期內，雙方不得擅自變更或解除合同。如有任何未盡事宜，應由雙方共同協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方(蓋章)：_________ 承攬方(蓋章)：_________
代表人(簽)：_________ 代表人(簽)：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工承攬合同6
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
加工費：xx
單位總價：xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
單價：xx
總價：xx
圖紙、技：xx
術資料及：xx
交付時間：xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：xx
交付時間：xx
交付地點：xx
交付數量：xx
包裝要求：xx
檢驗方法：xx
運輸方法：xx
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的.簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
地址：xx地址：xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xx簽訂地點：xx
加工承攬合同7
訂做方（以下簡稱需方）：______
承攬方（以下簡稱供方）：______
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名：箱梁芯模
規格：25米正交
數量：2
單位：套
重量（噸）：11
單價元/噸：7000
價款（元）：77000
備注：約計重量
總計：總金額（大寫）柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的`物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：______承攬方：______
單位：______單位：______
法定代理人：______法定代理人：______
委托代理人：______委托代理人：______
電話：______電話：______
開戶行：______戶名：______
帳號：______卡號：______
郵編：______郵編：______
簽訂時間：______
加工承攬合同8
定作方：__________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)
經過甲、乙雙方的共同協商，為明確雙方的權利和義務，就乙方提供鋼筋加工及配送服務的相關事宜達成一致，特此訂立本合同。
一、 工程概況：
_________________項目位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，結構封頂日期_______年____月____日。
二、 加工事宜：
如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工(如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、 重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、 甲方工作：
1、甲方在簽訂本合同時需提供授權經辦人的簽字樣本，并詳細說明授權范圍，作為本合同附件。
2、在簽訂合同時，甲方應書面向乙方提供技術交底資料，并詳細說明項目的流水作業段劃分、平面布置圖、計劃施工進度（包括月度計劃和結構封頂時間排序計劃），成型鋼筋箍筋平直部分的長度，以及特殊角度的工藝要求等內容。這有助于確保項目能夠按照規定的技術要求進行施工，達到預期的效果。
3、甲方應在每月的25日前向乙方提供下個月本工程所需的成型鋼筋配料單，如果有特殊情況需要補充，則需要提前3天提供并且數量不能超過30噸。配料單上需要注明起止編號和使用部位，并且每張配料單上都必須有甲方授權經辦人簽字。當簽字人在配料單上簽字后，還需要在工程名稱處蓋上甲方公章并生效。簽字人的字體樣本將會一并附后。
4、甲方在成型鋼筋加工制作過程中，有權隨時到乙方的加工現場進行質量抽檢，并要求乙方積極配合。
5、 如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。
6、在成型鋼筋出庫前，甲方應派遣專人進行清點作業。只有在甲方清點人員確認成型鋼筋數量無誤之后，簽署確認文件并交予乙方，乙方方可發貨。此確認文件格式樣本將會附于本文后。
7、 成型鋼筋每車裝車數量不得小于10噸。
五、 乙方工作：
1、 合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、當乙方收到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應仔細核對其中的規格、數量、圖示尺寸及標注。如果無法正確辨認上述內容，甲方授權委托人應在12小時內以書面形式確認，否則乙方將免除供貨責任。
3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的.編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、乙方應當在加工現場配合甲方人員，對成型鋼筋進行清理和裝車，并根據甲方要求將其運輸到施工現場。
六、 設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協商確定)，如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、在變更和修改設計的過程中，如果乙方已經開始進行加工生產并按照合同規定的價格結算，則在進行大幅度修改并導致材料浪費和增加人工費用時，甲方需承擔相應的損失。
七、 產品質量要求：
1、乙方所采用的原材料必須符合以下規定：低碳鋼熱軋圓盤條 GB701-20xx；鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋 GB13013-20xx；鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋 GB1499-20xx。
2、在進行產品質量檢驗時，應當遵守《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204-20xx中第五章5.3.4的要求，并按照《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規定進行評估。
3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》q/jy16-20xx中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料：
1、在使用鋼筋原材料之前，承包方負責進行取樣和送檢工作。選定的檢驗機構必須通過北京市建委審核，持有見證試驗資質。
2、根據《某市建筑工程施工試驗實行見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方或監理單位進行見證取樣時需提前發出正式通知，乙方有責任積極配合取樣工作，并由甲方負責相關檢測機構及費用。
3、根據建筑工程資料管理規程的相關規定，當乙方將成型鋼筋配送到施工現場時，需要同時提供以下文件及證明：半成品出廠合格證、鋼筋原材料出廠材料質量證明書、產品銘牌以及原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式：
1、 合同價款：
(1)本合同約定的鋼筋結算單價為每噸人民幣_______________元（不區分品種和規格），該價格已包含材料、制作、包裝、裝車及運輸等費用，供甲方使用前支付（卸貨費用由甲方承擔）。但不包括原材料檢測和機械連接接頭費用。
(2) 三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加____________元/噸。
(3)請確認收到鋼筋機械連接頭的數量與配筋單圖示數量相符，并檢查連接頭是否已加工套絲和戴上保護帽，無需區分鋼筋品種和規格。
(4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
(5)合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方。
(6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)�？們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
(7) 驗貨地點：__________________________
2、 付款方式：
(1) 本合同結算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%，余款20%月末前結清)，乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
(2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
(3)復試費用將根據甲方簽署的《半成品出廠合格證》中確認的數量，在每個月底前結清。
(4) 本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、如果乙方所提供的產品在質量、規格或數量等方面未能達到本合同規定的要求，甲方有權退貨，并要求乙方承擔所有與裝卸和運輸相關的費用。
2、 合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章(5)條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。
3、如果甲方未能按照合同規定同時提交筋單和貨款，乙方有權拒絕接受配筋單和加工任務。
4、由于甲方未能及時安排清料人員進行清理工作，導致配送工作無法按時完成，給項目造成了工期延誤的影響。因此，甲方應承擔相應責任并順延工期。
5、如果甲方未能按照合同規定的時間付款，乙方有權停止供貨，并向甲方收取違約金。違約金按照每延期一天收取，計算方式為每噸貨物每天3元。該違約金從貨物發出之日起開始計算。
6、 乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本合同如有任何爭議或糾紛，雙方應在誠信、公平、友好的基礎上進行協商解決。如協商未果，雙方一致同意將爭議或糾紛提交至乙方所在地人民法院進行訴訟解決。
十二、其它：
1、本合同簽署前，甲、乙雙方需互相提供公司營業執照復印件、公司代碼復印件、資質證書副本、法定代表人授權委托書原件、工程項目施工合同原版等相關法律文件，并在文件上注明相關授權使用范圍。
2、當發生不可抗力情況時，例如自然災害、戰爭、政策變化等因素影響到合同履行時，雙方應及時溝通協商，制定新的合同履行方案。根據《民法》第153條規定，雙方應當依法處理未能履行的責任和義務。
3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國民法典》的有關規定。
本合同變更條款及內容(銷售部門填寫)：
甲方(蓋章)：________________ 乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：________________ 法定代表人：_________________
委托代理人：________________ 委托代理人：_________________
聯系電話：__________________ 聯系電話：___________________
公司地址：____________________ 公司地址：_____________________
簽訂日期：_____________________ 簽訂日期：_______________________
簽訂地點：_____________________
加工承攬合同9
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1．加工的.項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目：
產品名稱：
規格單位：
數量單價（元）：
總價（元）：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
加工承攬合同10
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
�。ㄈ纾� .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的'輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經雙方友好協商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底，甲方應在一個工作日內答復。不能答復的技術問題乙方有權停止施工。（所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產品交付地點________________________________。
五、加工產品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產品質量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，服從甲方安
全管理人員及監理人員的管理，嚴格遵守安全操作規程，施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收，七日內不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向對方賠償對方損失。
乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結束、工程款付清后自行失效。
�。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開戶行： 開戶行：
________年______月_____日
加工承攬合同11
訂立合同雙方：
承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺、貨架、經雙方協商、簽訂本合同、共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺、貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、在制作木制品時、必須嚴格掌握木材的干燥程度、確保榫縫和肩角結構嚴密、堅固、并保證表面平整、光滑。同時、還要避免木材出現變形、翹曲、撥縫或松榫等問題。制作塑料面時、要求面板平直、整齊、四周不能有翹起或脫膠現象。而在安裝玻璃時、必須按照圖紙標示進行位置確定、保證方正、平直、方便安裝。
四、甲方依據乙方提供的質量要求和圖紙、先制作規格樣品�？h物價局核定價格后、雙方代表在當面封存樣品、并將其作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應在規定的時間內向甲方提交圖紙。在乙方按照甲方要求進行工作期間、若甲方發現提供的圖紙存在問題、應及時通知乙方；乙方則應在規定的時間內回復并提出修改意見。若乙方未能在規定時間內做出回復、甲方有權停止工作并通知乙方；因此造成的任何損失均由乙方承擔賠償責任。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條產品驗收標準和方式：在本加工產品全部生產完成后、甲方應當通知乙方前來工廠進行驗收、乙方必須在收到通知的三天內進行驗收。驗收標準將以合同規定的質量要求、圖紙和樣品為基準、數量將按照合同規定進行計算。如果在檢驗過程中發生爭議、縣級物價部門將提供檢驗證明。
第七條交貨時間和地點：本合同規定的交貨時間為___年___月___日至___月___日、雙方約定在此期間內全部完成交貨。如需提前或延遲交（提）貨、需經過協商并得到對方同意、按照協商結果執行。乙方應將貨物送達乙方百貨大樓、供銷科進行驗收、驗收合格后辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔：甲方應按照定制物品的特點和尺寸進行適當包裝、以確保不受損壞；每件包裝費用將按元計算、并由乙方承擔、共計元。
第九條運輸方式及費用承擔：甲方負責選擇合適的運輸方式進行運輸、每件貨物的運輸費用按照具體情況而定、共計X元、乙方需承擔全部費用。如因運輸原因造成貨物損失、甲方將承擔相應的賠償責任。
第十條雙方在本合同簽署之日、乙方向甲方支付預付款人民幣___元。甲方如未能履行合同義務、除承擔違約責任外、應無條件地將預付款全額退還乙方。若乙方未能履行合同義務、甲方有權將預付款用于抵作違約金和賠償金、如有剩余部分應及時返還乙方。
第十一條雙方約定、乙方完成全部定作物的制作并經甲方驗收合格后、即可辦理移交手續。結算方式為通過銀行付款、乙方應在收到貨物后15天內完成支付。
第十二條甲方的違約責任
甲方如未按合同規定的質量交付定作物、乙方同意利用的、應當按質論價；不同意利用的、甲方應當負責修理或調換、并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后、仍不符合合同規定的。
一、如果甲方沒有按照合同規定交付足夠的.定制物品、但乙方仍需要這些物品、那么甲方應該按照缺少的數量進行補償、并且補交部分需要按照逾期交付處理。如果乙方已經不再需要這些物品、那么他有權解除合同、而因此造成的損失則由甲方賠償。
二、因甲方包裝不善造成定作物毀損的、由甲方賠償損失。
三、甲方逾期交付定作物的、應當向乙方償付違約金、每逾期一天、按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
四、甲方不能交付定作物的、應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
五、如果交貨責任由甲方承擔、若在運輸過程中造成訂購的物品損壞、甲方有責任進行修理、確保其達到合同要求的質量標準。如果甲方無法達到要求、則乙方有權拒絕接收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等、應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同、應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料、除交付定作物的日期得以順延外、乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款、應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定、向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物、應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點、應承擔因此而多支出的費用。
第十四條當因不可抗力因素導致甲方在合同規定履行期限內的定作物或原材料毀損或滅失時、甲方應及時向有關部門提供證明、并采取積極措施盡量減少損失。如該不可抗力事件發生在合同規定履行期限外、則甲方應承擔相應責任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的不可抗力事件、乙方應承擔責任、并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時、雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解、或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于___年___月___日經公證生效、合同履行完畢即失效。
本合同一式五份、甲乙雙方各執一份、縣公證處、縣物價局、縣建設銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________（簽名）
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話：________
開戶銀行：________
帳號：________
________年________月________日
加工承攬合同12
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
�。ㄈ纾焊鶕䥽矣嘘P規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的.，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式__份，交__（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
____年___月___日訂
加工承攬合同13
訂立合同雙方：____________
承攬方：____________
定作方：____________
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條、加工成品
第二條、加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條、原材料由甲方提供。
第四條、圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條、工程價款：按核定價格單計算款______元。
第六條、驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢、驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條、交貨的時間和地點：______年______月______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。
第八條、包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔。
第九條、運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按______元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條、本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款______元（______元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同
的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條、結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條、甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的.，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條、乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條、不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
一、本合同于______年______月______日經公證生效，合同履行完畢即失效。
二、本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：___________縣木具廠（蓋章）
代表人：______（簽名）
地址：___________電話：___________開戶銀行帳號：____________
乙方代表人：_________地址：___________電話：___________開戶銀行：____________
帳號：____________
加工承攬合同14
訂做方（以下簡稱需方）：____________
承攬方（以下簡稱供方）：____________
經過雙方充分溝通協商，為了更好地實現合作共贏，特訂立本合同。雙方應本著公平、合理、誠信的原則，共同遵守合同條款。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名規格數量單位重量（噸）單價______元/噸價款（元）備注
箱梁芯模米正交套約計重量
總計總金額（大寫）柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、供應商必須按照工程圖紙要求進行加工，確保產品符合行業相關規范的`質量標準。同時，供應商需要積極配合甲方的監督檢查，確保產品質量問題得到有效解決。
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、貨款全部支付完成后，標的物的所有權自動轉移至買方。但如果買方未能履行其支付義務，則標的物仍然歸供方所有。
九、運輸方式為汽運，貨物將直接運至施工現場。供方將協助進行貨物配貨，并承擔運輸費用。但需方需要承擔工地卸車以及其它相關費用。
十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十二、解決合同糾紛的方法有多種，其中最常見的是協商方式。當出現合同違約或者其他爭議時，雙方可以通過協商的方式尋求解決辦法。如果協商不成，則可以考慮提交仲裁委員會解決，或者依法向人民法院起訴。這些方式都可以有效地解決合同糾紛，但需要根據具體情況選擇合適的方式。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同為一式兩份，如有未盡事宜，雙方可協商簽訂合同附加條款，并視同與本合同具有同等法律效力。
訂做方：__________________承攬方：__________________
單位：__________________單位：____________
法定代理人：____________法定代理人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
電話：__________________電話：____________
開戶行：____________戶名：____________
帳號：__________________卡號：____________
郵編：____________郵編：____________
簽訂時間：____________
加工承攬合同15
定作方：
合同編號：
簽訂地點：
承攬方：
簽訂時間：
一、加工標的
貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料質量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的`質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內部結算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，
2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方：
代表人：
時 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時 間 ：
【加工承攬合同】相關文章：
承攬加工合同07-30
（經典）加工承攬合同02-22
承攬加工合同06-30
[精選]加工承攬合同07-23
承攬加工合同(精選)07-15
加工承攬合同07-16
(精選)承攬加工合同07-18
【經典】加工承攬合同03-04
加工承攬合同(范本)10-06
有關承攬加工合同03-01