購銷合同5篇（精品）
隨著人們對法律的了解日益加深，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編為大家收集的購銷合同5篇，歡迎大家分享。
購銷合同 篇1
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方協商一致，訂立本空調設備購銷合同。
一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額
注：本報價含稅票(含物價款、安裝、調試、檢測、服務費、配套費)等一切費用。
二、質量標準、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：機組自進場驗收之日起計算，整機保修60個月，整體工程保修5年
三、交(提)貨地點、時間：需方工地現場。
四、空調設備接收及驗收標準
1、需方應在接到我方書面或電話通知后，當空調設備運至交貨地點時，2小時內組織驗收及設備接收工作。
2、驗收標準按照奧克斯企業標準，驗收工作由需方現場代表與供方代表共同執行。
五、供方安裝時水電費用由需方負責。
六、結算方式及期限
合同簽訂后，需方向供方付50%預付定金(大寫)整，設備到現場安裝調試后一次性付清余款(大寫：)元整。
七、支付方式
□匯款□現金
八、違約責任
1、供方責任：供方非因不可抗力(如地震、水災、風災、泥石流等)而不能交貨或逾期交貨達10日，供方須按照不能交貨部分貨款的10%承擔違約責任。
2、需方責任：
需方定購的.物品規格、型號不得任意退換，如需方非因不可抗力(如地震、水災、風災、泥石流等)要求退換，則賠償退還物品總金額的5%作為賠償金，如為以下情況之一者，全額賠償：
A、根據需方特殊要求特制的產品;
B、產品已經損壞或配件不全;
九、合同糾紛解決方式：供需雙方協商解決，協商不成時以需方所在地法院起訴。
十、其他約定事項：如有未盡事宜，另行商議。
十一、本合同一式2份，其中供方1份，需方1份，均具有同等法律效力。
十二：本合同經供需雙方簽字蓋章后，在有效期限內生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同 篇2
供方: (以下簡稱甲方) 簽訂 年 月 日 需方: (以下簡稱乙方)
第一條 貨物明細
第二條 質量標準:按照國家棉花行業標準《GB1103-20xx》執行。
第三條 質量異議:乙方在交貨地點現場抽樣驗收,
第四條 驗收辦法:甲方通知乙方人員現場驗收,并對檢驗證書與皮棉批次是否相符進行核對驗收。 第五條 交提貨地點:甲方倉庫
第六條 運輸方式和費用承擔:公路﹑鐵路運輸由甲方負責辦理發運,所產生的費用由乙方承擔。
第七條 重量計算方式:按公定重量結算。
第八條 皮棉款支付:乙方在驗收合格后于60日日按公定重量向甲方支付全額皮棉款,批款批貨,批貨批清,并開據增值稅票。 本合同一式二份,甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
購銷合同 篇3
甲方（供方）：長沙亞鈦鋼材貿易有限公司 合同編號： 乙方（需方）：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著平等互利、誠信合作的原則，經雙方當事人協商一致，訂立本合同。
第一條 產品名稱、規格、數量、單價、總金額、交（提）貨時間等。
第二條 質量標準：本合同化工產品質量符合生產廠家標準。 第三條 價格條款:
1、性質（限定其一）：□a.到岸（到達）價 □b.離岸(出廠)價
2、方式（限定其一）：□a.固定單價 □b.其他定價方式 第四條 貨款結算與支付方式：
□a.款到發貨：在甲方交付產品前，乙方將貨款匯入甲方指定的賬戶，甲
方根據實際供貨量在當月內開出增值稅發票并提供其他相關單據（由乙方委托甲方郵寄發票的途中風險責任由乙方承擔）。如乙方使用銀行承兌匯票支付貨
款，需按照____%月貼息率貼息。
□b.其他結算方式：__________________________________________；
第五條 產品交付（乙方根據甲方開具的提貨單進行產品交接）：
1．產品交付方式:
1）乙方自行提貨的，由乙方自派運輸工具到甲方指定的地點提貨，交付點根據計量交接方式不同確定為：
�、勹F路罐車計量：以始發站鐵路罐車封口為交付點。 ②儲罐計量：以儲罐到運輸工具的管線出口為交付點。 ③流量計計量：以流量計出口為交付點。
2）甲方送貨的，甲方將產品送至乙方指定的地點，交付點根據運輸方式不同確定為：
�、勹F路、公路運輸：以乙方指定地點的罐車封口為交付點。
�、谒线\輸：以乙方指定地點的船舷為交付點。甲方應提供給乙方生產企業檢驗部門或獨立檢驗機構出具的載明數量檢驗結果的數量證書，該裝船數量證書是甲方向乙方交貨的數量依據，當產品交付至乙方指定碼頭的法蘭接頭接口處時，卸船前由乙方指定獨立的第三方商檢機構在船上對船舶裝載數量進行檢驗。
3）對于委托代運產品，乙方必須向甲方提供書面委托，甲方依據乙方委托書給予辦理代運，以產品交付甲方受乙方委托代辦的運輸工具為交付點。
2．在交付點之前產品的風險由甲方承擔，在交付點之后產品的風險由乙
方承擔。
第六條 交（提）貨地點、相關運輸費用及其負擔： 第七條 計量及標準：
1. 產品交付數量以甲方上游生產企業產品出廠的法定計量為準，如乙方對甲方的計量有異議, 可委托甲乙雙方認可具有國家認可資質的檢驗機構在交付地點對裝載數量進行檢驗,商檢量與甲方上游生產企業計量誤差在3‰以內,仍以生產企業計量為準; 商檢量與甲方上游生產企業計量誤差超出3‰,以檢驗機構計量為準。檢驗費由計量過失方支付。
2. 乙方應保證產品接卸單位的設備以及儲存產品的罐區具有合法的接卸、儲存危險化學品的資格，并達到國家關于接卸、儲存危險化學品設備安全及數量、質量標準。 第八條 驗收：
1．產品交付時，雙方按規定提取產品樣品（甲方委托上游生產企業保存產品樣品），以備檢驗。
2．乙方在接收甲方產品同時對產品進行確認，如與合同約定不符，須在24小時內向甲方提出異議，逾期不提出視為甲方所交付的產品符合合同約定。特殊情況由雙方協商后妥善解決。
3. 在驗收期內，如乙方認為產品質量或數量不符合合同約定，雙方當事人共同指定具有國家認可資質的檢驗機構作為檢驗部門。該部門的檢驗結果是最終的，雙方均受其約束。如檢驗結果符合合同約定標準，檢驗費及相關費用
由乙方承擔。否則，檢驗費由甲方承擔。 第九條 保密條款：
甲乙雙方對在履行本合同過程中所知悉的對方的商業秘密（包括但不限于各自提交給對方的合同、文件、資料、數據等，或其他使用對方處于有利競爭地位的信息）負有保密義務。任何一方不得將對方商業秘密披露給任何第三方或不當使用，但經對方書面同意或按法律規定除外。不論本合同是否變更、解除或終止，本合同保密條款將持續有效。 第十條 保證條款：
1. 甲方保證：
(1)銷售的化工產品質量符合合同規定的指標要求。
(2)甲方已授予其授權代表簽署本合同的權利，從生效日開始，本合同的條款對其具有法律約束力。
2. 乙方保證：
(1)乙方須依法定程序設立（自然人）、有效存續且相關手續完備。 (2)乙方履行本合同以及化工產品銷售合同的相關義務，保證不違反其營業執照、成立協議、章程或類似組織文件的任何規定；保證不違反相關法律法規或政府任何部門的'授權或批準。
(3)乙方自提時，須對危險化學品運輸單位營運資質和期限負責，運輸車輛需具備危險品運輸資質（運輸單位對危險品運輸許可證，車輛對危險品三證等相關證件），涉及易制毒品類產品的自提運輸車輛還需具備易制毒品運輸資
質。
(4)乙方已授予其授權代表簽署本合同的權利，從生效日開始，本合同的條款對其具有法律約束力。
第十一條 健康、安全和環境保護：甲乙雙方須確保在銷售、運輸、存儲、加工、使用等過程中遵守安全、環境與健康等法律法規的有關要求，承擔安全、環境與健康責任。
第十二條 合同變更與解除
1. 合同雙方當事人協商一致可變更或解除本合同。合同變更或解除須采取書面形式。
2. 本合同的一方當事人因過錯致使合同部分或全部無法繼續履行，無過錯方有權部分或全部解除合同，由此引起的后果由過錯方承擔。解除合同方在解除合同時，須履行通知對方義務。 第十三條 免責條款：
1. 由于不可抗力，如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件，或政府行為導致不能完全或部分履行本合同義務，受上述情形影響的一方或雙方不承擔違約責任但有義務采取措施將造成的損失降低到最低程度。
2. 由于甲方上游生產企業停車使甲方產品不能及時交付的，甲方不承擔責任但應及時通知乙方。 第十四條 違約責任：
購銷合同 篇4
原告：XXXX技術有限公司，住所地XX市XX區XX村南大街X號。
法定代表人：張XX，總經理。
電話：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX區X路X號。
法定代表人：李XX，總經理。
電話：010-XXXX 案由：買賣合同糾紛
訴訟請求：
1、判令被告支付原告貨款152100元及違約金50766元(暫計算至20xx年7月15日)，合計202866元;
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：
20xx年2月10日至3月12日，原告與被告以傳真的方式簽訂三份《產品購銷合同》，合同均約定原告為被告供應CISCO交換機，貨物總價款為162100元。雙方約定了交貨地點、驗貨及付款時間，逾期付款應自逾期之日起每日支付合同總額的.3‰的滯納金。合同簽訂后，原告依約于當日將貨物發出，并由被告簽收。但被告并未依約履行付款義務，僅支付貨款1萬元。經原告多次催促，被告均以帳戶無足夠現金為由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承諾書》一份，其承諾自愿按合同條款支付違約金。被告至今尚欠原告貨款162100元。
為維護原告合法權益，特向貴院提起訴訟，請求人民法院依法支持原告的訴訟請求。
此致XX市XX區人民法院
具狀人：XXX技術有限公司
20xx年7月4日
購銷合同 篇5
購貨單位 (以下簡稱甲方)
供貨單位： (以下簡稱乙方)
一：就關于甲，乙計劃長期生產展示架合作一事，在雙方充分溝通，友好磋商達成計劃共識如下：
第二條：質量標準：型材結構嚴密、美觀、外表干凈無污點、劃痕，整體結構牢固。
第三條:雙方簽字后,供方須接受買方在7-15個工作日內對市場了解認可后方可運行此協議，否則視為無效簽約。
第四條：認可后(預付款)按總貨款的10%。余款提貨時驗收合格后一次性結清。
第五條:供方收到(預付款)之日起計算 2 個月內完成全部交貨。
第六條：提貨時間，數量有買方根據實際情況進行確定為準。
第七條：供方收到10%定(預付款)后本協議生效，開始計算交貨時間。
第八條：甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應提前7天通知不能履行或須延期履行，在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。
第九條：本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十條：本合同一式 肆份，由甲、乙雙方各執正本貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【購銷合同】相關文章：
購銷合同08-18
購銷合同[經典]09-17
購銷合同[精選]09-16
購銷合同【精選】08-28
（經典）購銷合同09-12
購銷合同02-26
購銷合同(經典)04-24
購銷的合同02-16
(精選)購銷合同11-12
購銷合同【經典】10-06