工程合同(推薦)
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編精心整理的工程合同4篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
工程合同 篇1
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任�！�
一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念
在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。
1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書�！�
建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全�；诖�，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效�！�
第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效�！钡诙鍡l規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟�！钡诙鶙l規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任�！�
目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的`履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。
工程合同 篇2
發包人：中國水利水電第六工程局__________項目部（以下簡稱甲方）
分包人： 以下簡稱乙方）
甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家有關法律、法規，本著平等、自愿、公平、誠信的原則，按照本工程主合同（甲方所簽__________ 合同）的要求，結合本工程施工具體情況，經甲乙雙方充分協商，就__________工程施工事宜達成如下協議，以資共同信守。
第一條 分包工程概況
1.1 部分工程施工名稱：__________
1.2 工程地點:__________
1.3 工程內容:__________
�。ㄗ�:內容描述應當詳細、準確）
1.4 分包工程范圍:
(注:分包項目的邊界條件描述應當準確清晰)
1.5 開工日期：__________年_____月____日
1.6 竣工日期：__________年_____月___日
1.7 階段性工期及單項工程完工時間：按甲方下達的施工進度計劃執行
1.8工程質量標準：
�。ú坏陀谥骱贤瑯藴剩�
第二條 本合同文件的組成
2.1 本合同
2.2 中標通知
2.3投標（或議標）書及附件
2.4本合同所列附表、附件或專用條款
2.5 施工圖紙、設計修改通知
2.6 標準、規范及主合同的有關技術文件（列表）
2.7 工程量清單及相應報價表
2.8 甲方審定的施工管理辦法、施工組織設計、施工措施等
2.9 ……
第三條 承包方式、單價、預計總價
3.1承包方式：一般項目 __________，主體項目__________，總價與單價為固定不調價，
3.2單價及預計總價(詳見工程量清單及匯總表)
3.3單價組成：包括人工費、部分材料費（按材料供應條款）、部分機械使用費（按設備供應條款）、管理費、施工利潤、各種雜稅費（不含營業稅、城市維護建設稅及教育附加費）以及為完成施工所必須的生活與生產、安全環保、文明施工等輔助設施費。其中材料費的組成為__________，部分機械使用費的組成__________，
第四條 工程結算和支付
4.1 工程量計算規則：
土方明挖：__________
石方明挖：__________
洞（井）挖：__________
混凝土：__________
支護（錨桿、噴混凝土、掛網等）：__________
基礎處理（鉆孔、灌漿）：__________
.
.
.
4.2 結算工程量的核實確認，按圖紙設計量并能同業主結算的工程量為依據（附有質量評定表），臨時工程以方案量并參照測量收方量為結算的依據。（同乙方結算的結算單要履行項目部主要部室領導會簽制度）
4.3 乙方應在每月__________日前按甲方規定的報表（包括工程量簽認單、質量驗收評定表，均為原件）上報，甲方向業主辦理完畢工程結算手續后__________日內向乙方辦理工程價款結算。若甲方工程周轉資金短缺，可推遲付款，乙方應予理解。
4.4 本合同外因設計變更或業主(或監理)原因而對新增項目的工程量與新增單價(或費用)在業主未批復之前暫不進行對乙方的計量和結算，最終的計量和結算以業主（或監理）的正式批復為準。
4.5設計修改的新增項目如本合同內有相應單價的執行此單價結算,無相應單價的雙方在施工前協商簽定補充單價。
4.6 甲方按業主所結工程款（貨幣）的同等比例并扣除下述費用后向乙方進行支付。
4.7工程結算時甲方應扣除下列費用
4.7.1 乙方當月領用的材料費；
4.7.2 乙方當月使用甲方的施工設備費；
4.7.3 工程質保金（按當月工程結算款__________%計）；
4.7.4 乙方當月使用甲方的風、水、電、房租等費用；
4.7.5 安全保證金__________%；
4.7.6 民工權益保證金__________%;
4.7.7其他.（如超挖超填費用等）。
4.8 工程結算支付采用銀行轉帳方式，乙方必須提供正規的發票。
4.9 當工程結算達本合同工程價款總額的90%（含已扣質保金）時，甲方暫停付款，待工程完工驗收合格，雙方辦理竣工結算（扣除質保金）后在__________. 天內甲方支付乙方。
4.10本合同工程質保金的支付：在甲方主合同全部履行完畢：驗收鑒定、移交簽證起至質量保證期滿，經業主驗收合格，業主支付給甲方工程質保金后__________天內甲方向乙方支付（但乙方所承擔的施工項目如在質保期內出現質量問題的修復費用應扣除）。
4.11 工程預付款
4.11.1 本合同工程預付款的支付（視主合同條件由雙方約定，如支付要有有效的保函,原則上分包工程不予支付預付款）
4.11.2 本合同工程預付款的扣回（視主合同條件由雙方約定）
第五條 工程進度
5.1 乙方應按甲方的進度計劃和指示實施本合同工程,工期自甲方開工令下達之日算起.施工人員和設備進退場的時間見附表__________.
5.2 不論何種原因造成施工進度滯后,乙方均應按甲方的指示,采取有效措施趕上進度.趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃.
5.3 乙方應按照本合同協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工.因乙方原因不能按本合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔違約責任及相應費用.
5.4 工程暫停施工后,乙方應與甲方協商采取有效措施積極消除停工因素的影響,當工程具備復工條件時,乙方應在指定的期限內復工,若乙方無故拖延和拒絕復工,由此增加的費用和工期延誤責任由乙方承擔.
5.5 由于自然條件影響或業主原因導致的工程停工、工期拖延等造成的經濟損失及潛在風險甲乙雙方各自承擔自己的部分，乙方無權就此向甲方索賠。
5.6 工程實施期間不可避免的會出現窩工、停工現象，除甲方調劑工作面以外所發生的窩工與停工的費用一律不予補償。
第六條 工程技術要求
6.1 乙方必須嚴格按國家有關工程施工技術規范、施工圖紙及有關設計通知、主合同中的技術要求、甲方的指令組織施工，并接受甲方的監督管理。
6.2 乙方應對收到的任何圖紙和技術文件進行仔細閱讀和檢查，并有責任發現其中可能存在的缺陷或錯誤，如發現錯誤或表達不清，必須在收到圖紙和文件后天內以書面方式通知甲方，避免由此引起返工而造成的經濟損失，若因乙方未按圖紙和施工措施施工或錯誤施工，乙方須承擔直接經濟損失及工期延誤責任，乙方應負責分包工程范圍內圖紙的保密工作。
6.3 在簽訂協議后乙方須按甲方要求向甲方提交詳細的技術措施與施工組織方案（包括環境保護的處理措施）一式 __________份。（如甲方需要的話）
6.4 在施工過程中，對特殊過程、關鍵工序或危險部位，乙方必須向甲方提交詳細施工措施或作業指導書（包括環境保護的處理措施），并對相關人員進行適時培訓和技術交底，由甲方批準后方可施工。
6.5 本合同工程所約定的工程范圍內的施工測量由乙方負責，測量結果由甲方測量人員復核，乙方對測量的`正確性負責，并且不能因為甲方的復核而免去對其測量結果應承擔的責任。（各項目要結合實際制定本條款）
第七條 工程質量標準及驗收
7.1 乙方必須按照國家有關施工驗收規范、設計圖紙及有關設計通知、主合同中的質量要求及甲方質量體系要求控制質量，接受甲方、監理、業主對質量監視、檢查、控制。
7.2 乙方應配備專職的質量檢查人員,建立完善的質量檢控制度,配合甲方三檢人員做好各工序的質量檢查及驗收工作.
7.3 乙方應對其所承擔工程項目的施工質量負全責,如發生質量事故,應在__________ 小時內報告甲方,對施工質量缺陷負責返工并承擔相關費用;對不合格產品,甲方有權要求乙方予以返工并承擔由此造成的經濟損失和工期延誤;不符合質量要求的工程項目,甲方不予計量與結算.
7.4 乙方應嚴格按甲方的施工過程質量驗收程序要求進行全過程的質量檢查、驗收。產品經監理、甲方驗收合格后可轉入下道工序。
7.5 隱蔽工程和工程的隱蔽部位須經甲方及監理檢查、驗收簽字后乙方才能進行覆蓋，進入下一道工序。
7.6 甲方有權對全部工程的所有部位及任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗；乙方應為甲方的質量檢查和檢驗提供一切方便；甲方的檢查和檢驗不免除乙方按合同規定應負的責任。
7.7 乙方所承擔的本合同工程項目完工后 天內,乙方應按照監理、業主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工資料一式 __________份，并配合甲方進行驗收工作，不提交竣工資料不予竣工決算。（此條是否由分包人提供竣工資料雙方再約定）
7.8 分包工程竣工驗收未能通過且屬于乙方原因的，乙方負責修復相應缺陷并承擔由此發生的費用和相應的質量責任。
7.9 本合同工程缺陷責任期為__________年，缺陷責任期內的缺陷修復由乙方負責，并承擔相關費用；若乙方未能及時修復責任期內的缺陷，甲方可另行安排其他施工單位修復，所發生的費用按實際發生由乙方承擔，可在乙方的工程尾款及有關被扣留的費用中直接支付，同時乙方被扣留的質保金不予退還。
7.10 乙方每月結算工程款時必須扣留應結算工程價款的____ %作為工程質量保證金，在責任期內無質量缺陷事故，可無息全額退還。
7.11 乙方應認真地學習甲方的質量管理辦法，無條件地接受相關的質量考核。
7.12本合同工程所約定的工程范圍內施工檢驗、試驗由______方負責，費用由______方承擔。
7.13 土石方明挖的邊坡應達到__________標準,允許超挖__________cm,超出允許超挖部分____元/方由乙方承擔,經測量、質檢部門確定后其發生的超挖超填費用從結算款扣除。
7.14 洞(井)挖的邊墻的半孔率應達到__________%,頂拱的半孔率應達到__________%,允許超挖__________cm,超出允許超挖部分__________元/方由乙方承擔,經測量、質檢部門確定后其發生的超挖超填費用從結算款扣除(業主、監理批復認可的地質原因所發生的量除外)。
7.15其他------
第八條 環境和職業健康、施工安全
8.1 乙方必須嚴格按照國家和業主、監理及甲方對安全生產管理的有關規定組織施工，在施工過程中，乙方應遵守有關環境保護和職業健康安全的法律、法規和規章及甲方的有關規定，并應對其違反上述規定所造成的環境破壞以及人員傷害和財產損失負責。
8.2 乙方在施工過程中必須確保施工安全，對項目范圍內的施工安全負全責；發生安全事故（包括險情安全事故）應立即報告甲方。甲方建立分包工程安全生產保證金制度，本協議簽訂后，乙方必須與甲方簽訂安全文明生產責任書。并應向甲方繳納一定數額的安全保證金。乙方在施工過程中，應采取有效措施避免安全事故的發生，努力減少因安全生產事故造成的損失及防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損失，其安全措施費與投入均已進入承包單價中。
8.3 乙方須設置必要的安全管理機構和配備專職的安全人員，加強對施工作業安全管理，特別應加強易燃、易爆材料、火工器材和爆破作業、高空作業的管理，制定安全操作規程，配備必要的安全生產設施和勞動保護用具，并經常對其職工進行施工安全教育。
8.4 因乙方責任發生安全事故，所造成的一切損失由乙方自行承擔，如果還給甲方或第三方造成了經濟損失，由乙方負責賠償，且被扣留的安全保證金不予退還。
8.5 甲方統一監管本工程的文明施工，負責管理和協調全工地的治安保衛、環境和職業健康安全等有關文明施工事項，乙方應積極做好本合同施工范圍內的文明、環保工作。
8.6 乙方在其施工場地內發現文物，應采取保護措施，并按主合同約定的時間和程序報告甲方，由于乙方的疏忽或過錯造成的后果由乙方自行承擔相應的經濟和法律責任。
8.7 乙方每月結算工程款時必須扣留應結算工程價款的 __________ %作為環境和職業健康安全保證金，在安全責任期內無安全事故，可無息全額退還。
第九條 現場施工道路、風水電及營房營地
9.1 現場施工道路
9.1.1 甲方按工程主合同要求（另見圖表）向乙方無償提供如圖所示的施工道路，該道路的維護保養由乙方負責，乙方應保證該道路處于安全使用狀態，完工退場時乙方將道路及道路設施恢復為起始狀交還給甲方。
9.1.2 乙方自建臨時施工道路要事前報甲方批準并符合甲方總體現場要求和技術要求，同時應無償提供給業主、監理、甲方和其他施工方使用。
9.1.3其他……
9.2 現場施工用風水電、照明、通風、排水責任的分界
9.2.1風的雙方責任:__________
9.2.2電的雙方責任:__________
9.2.3 水的雙方責任:__________
9.2.4 照明的雙方責任:__________
9.2.5 通風的雙方責任:__________
9.2.6 排水的雙方責任:__________
9.2.7 其他__________
9.3 現場營房及營地
9.3.1 乙方自建營房或營地（包括其它臨時設施和場地）要符合甲方現場的總體要求并報經甲方批準，該營房營地的安全責任和文明建設責任由乙方負責并接受甲方督查。
9.3.2 乙方有償使用甲方提供的臨時住房（含辦公用房）__________平方米；_____設施 臺/套；場地 平方米。使用時段，其上述區域內的安全責任、文明建設責任由乙方負責并接受甲方督查。每月甲方按住房__________元/平方米；設施__________元/臺套；場地__________平方米；生活用電__________元/kw.h；生活用水____元/t（計表）的協商價格在支付結算中予以抵扣。
9.3.3其他 ……
第十條 施工設備
10.1 乙方應按合同要求組織施工設備，按實際需要向甲方提供入場施工設備清單（含入場時間），并按甲方現場總體要求進行停放管理，不得隨意進出指定區域和亂停亂放。
10.2 乙方入場施工設備必須是最大限度地滿足施工需要，完好率不低于90%，若甲方一旦發現乙方使用的施工設備因完好率低下或數量不足等原因影響工程進度、質量時，有權要求乙方增加或更換施工設備，乙方應予以及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任均由乙方承擔。
10.3.乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現場，否則按違約處理。
10.4.乙方施工設備的安全責任由乙方負責，對安全風險較高的設備如：（列表示）由甲方強制乙方購買相應保險。
10.5乙方使用甲方設備按 元/臺班或_______元/臺時（列明細表或另擬租賃協議）的協商價格和實際用量在支付中抵扣。
10.6土石方裝運：（自裝渣地點----渣場的運輸、渣場平整所需設備責任分界）
10.7混凝土水平運輸：（自拌合站------到混凝土澆筑現場哪個部位，所需設備責任分界）
10.8混凝土垂直運輸：（垂直運輸設備包括混凝土泵的責任分界）
10.9其他……
第十一條 施工材料
11.1甲方提供的主材
材料名稱
規格與型號
預算價格
供貨地點
11.2乙方為完成本合同項目的材料，其運輸和倉儲安全由乙方自行負責，倉儲地點和最大庫存量應符合甲方對乙方分包工程的現場總體管理的要求，并報甲方批準。
11.3乙方從甲方倉庫領用的材料，出庫后材料管理的責任即由乙方承擔。
11.4除甲方按11.1提供材料外其他均由乙方自購，乙方保證自購的材料質量合格。
11.5材料計劃:
11.6材料核銷辦法:由甲方提供的材料按定額標準進行核銷,超出定額使用的材料按(當期購入的市場價+運雜費)*1.15從乙方的結算款扣除.（經雙方協商）
11.7 如甲方提供的周轉材料按租賃計費（租賃價格表），從乙方的結算款扣除。
第十二條 現場機構設置
12.1乙方應建立完善現場施工技術、安全、質量、實驗檢測等管理機構，配備相應的各類專業技術人員。
12.2對工期、安全、質量和甲方聲譽等造成不良影響的乙方人員和無故不服從甲方協調指揮的乙方人員，甲方有權要求乙方責令其離開工地。
12.3本合同簽訂后__________天內乙方將合乎施工要求的現場施工管理機構設置及負責人、各類專業技術負責人名單以書面形式報送甲方。
第十三條 履約保證金
13.1 在本合同簽訂前乙方應向甲方交納__________萬元履約保證金（按分包合同價款5～10%計），本合同約定的乙方的全部義務履約完成后無息退還剩余款項。
13.2
第十四條 民工工資兌現辦法
14.1為維護民工的合法權益，保證工程施工順利進行，乙方應及時兌現民工工資，并按國家有關規定承擔相應責任。
14.2 乙方雇傭的勞務要簽《勞務協議書》，并將入場的人員的名冊、身份證復印件、《勞務協議書》遞交到甲方人力資源部門一份，運行過程中如有變動乙方應及時將變動的情況與甲方溝通補報。
14.3乙方發放民工工資必須接受甲方的監督，甲方有權對乙方的民工工資發放情況進行調查摸底，
14.4甲方對沒有信譽的乙方可采取直接發放的辦法,每月由乙方提供民工工資單報到甲方人力資源部門審核后由財務部門從結算款扣留民工工資總額(也可采用工資卡的方式),由甲方的人力資源部門負責發放到每個民工手里(民工持本人身份證領取)。
14.5每月對乙方結算時預留結算的總價款的 %做為民工權益保證金，完工退場在無民工工資糾紛時無息退還。
14.6 其他------
第十五條 雙方職責
15.1 甲方職責
15.1.1 甲方應負責做好本合同工程的現場施工協調和組織策劃及工程竣工驗收。
15.1.2 甲方負責及時向乙方提供施工圖紙 套和轉發設計、監理文件和施工指示，并對施工進行技術指導（含技術交底）。
15.1.3 甲方按主合同的總體進度計劃及監理批復的施工進度，負責審核并批準乙方的施工方案、施工計劃、施工資源配置方案等。
15.1.4 甲方負責對乙方施工進度、安全、質量等全過程進行監督（但不能免除乙方責任），若工程進度出現滯后、工程質量出現嚴重問題、施工安全出現嚴重隱患時，甲方有權責令乙方停工整改，若在規定整改期限內仍達不到甲方要求時，甲方有權調整乙方工程項目范圍或解除本合同，其間發生的相關費用、損失由乙方承擔。
15.1.5 甲方負責施工生產、生活設施場地的統一規劃，滿足乙方施工需求。
15.1.6 甲方統一負責向監理、業主報送工程結算報表、施工計劃和其他相關工程資料（含竣工報告），并向乙方按本合同約定辦理工程結算和價款支付。
15.1.7 甲方督促乙方購買高危作業人員的人身傷害險、全員工傷險、特殊設備財產險和必要的第三者責任險。
15.1.8 甲方督促乙方做好現場安全防護、做好隊伍和營區的治安防范。
15.1.9 其他應由甲方履行的職責。
15.2 乙方職責
15.2.1 乙方應服從甲方、監理的統一指揮和調度，按照本合同約定對進度、質量、安全等負責。
15.2.2 乙方應嚴格執行本合同目標施工計劃和甲方審批的施工進度計劃，單項工程開工前（ ）天，應向甲方報送施工方案、施工計劃和施工資源配置方案，并由甲方審批后方可實施。
15.2.3 乙方不得轉讓本合同工程項目或進行本合同工程項目再分包（包括事實上的分包）、轉包，否則，甲方既視為乙方違約，并有權解除本合同，由此而造成的一切損失由乙方承擔，且乙方不得提出任何異議與索賠。
15.2.4 乙方應按照甲方的統計報表制度和報表格式報送工程結算表及其它有關報表。
15.2.5 為保障工程施工的正常秩序，乙方現場施工負責人短期離開工地應經甲方項目經理或其委托人的同意，并委托一名全權代表代行其職責,無故離開的經發現每次扣除工程款5000元。
15.2.6 乙方合同工程完工后應及時對施工現場進行清理，做到工完場清，并不得損壞現場構筑物及其他設施，如發生損壞，應負責修復或賠償。
15.2.7 乙方應加強對本單位職工的思想教育，規范其行為，做到遵紀守法，在工地不得發生違法違紀事件，做好環境保護工作，遵守環境保護的法律、法規，生產中的廢水、廢氣、廢油、煙塵等排放及生活垃圾應按有關規定處理。
15.2.8 乙方應負責已完合同工程移交前的維護。
15.2.9 乙方應做好自身人員的安全教育、施工防護，做好隊伍內營區內的治安保衛工作并接受甲方督查。
15.2.10 乙方應購買高危作業人員人身傷害險__________份（列表）；全員工傷險；特殊設備財產險__________份（列表）；第三者責任險__________份（列表）。
15.2.11在施工期間出現不可避免的停工、窩工現象，不得依此為理由延誤工期與增加補償費用。
15.2.12乙方保證所提供的各類資質證件是真實、有效的，并出具相應的證明材料。
15.2.13其他----
第十六條 違約責任、爭議、仲裁、罰則
16.1 因主合同不能繼續履行或甲方終止主合同，本合同的履行也自然終止。此終止甲方以書面形式及時告知乙方，并以業主對甲方的結算為基礎，按乙方完成工程量占甲方完成工程量比值同比例對乙方進行結算。同時退還乙方所提交的剩余的履約保證金。
16.2 違約責任:
16.2.1若乙方將本合同項目另行轉包或再分包，甲方有權直接解除本合同。由此導致的所有損失由乙方承擔。
16.2.2 若乙方原因未達到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按__________元/天計取違約金。
16.2.3 若乙方原因造成主合同規定的其他違約事項（簽訂分包合同應明確具體的責任），則由乙方承擔違約責任，并賠償甲方信譽損失，按乙方分包合同工程價款__________％計取違約金，并賠償相關損失。
162.4 本合同未規定的違約責任，按甲方與業主簽訂的主合同違約責任規定處理。
16.2.5 因乙方無能力施工自動退場,除全額沒收履約金外,所完成的未結算款項不予結算.
16.2.6 乙方應及時發放民工工資,由于拖欠民工工資造成不良影響,按違約處理.
16.3 合同糾紛解決辦法:甲乙雙方再執行本合同過程中若發生意見分歧，雙方可在以下a、b、c三種解決條款中，根據分包情況任選一種條款進行約定。
a．凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。
b．不能協商解決，應提交甲方總部所在地仲裁委員會即丹東仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
c．不能協商解決,向甲方總部所在地__________人民法院提起訴訟。
16.7 罰則
16.7.1 ……
第十七條風險和保險
17.1 乙方應保障甲方免于承受在本分包項目實施全過程中引起的下列損失、索賠及與此有關的索賠、訴訟、損害賠償：
17.1.1 人員的傷亡;
17.1.2 分包工程以外的任何財產的損失或損害.
17.2 工程(包括材料和工程設備)發生以下各種風險造成的損失和損壞，均應由乙方承擔風險責任：
17.2.1 由于乙方對工程(包括材料和工程設備)照管不周造成的損失和損壞；
17.2.2 由于乙方的施工組織措施失誤造成的損失和損壞；
17.2.3 其他由于乙方的原因造成的損失和損壞。
17.3 乙方應為所雇傭的在工地從事與工程有關工作的全體雇員的人身傷害和死亡投保雇主責任險或工傷險，若因乙方原因而未投�；蛲侗＠碣r不完善，則一切后果由乙方自行負責，并承擔相應的費用。由于乙方過失造成在乙方責任區內工作的甲方或第三方的人員傷亡，責任及相應費用由乙方承擔。
17.4 乙方應為所使用的施工機械設備購買相應的保險，對安全風險較高或國家法律法規及工程所在地政府明確規定應購買某項保險的設備，甲方有權要求乙方必須購買相應的保險。因乙方原因未投保，由此而引起的一切后果由乙方自行負責，并承擔相應的費用。
第十八條 其 他
18.1 乙方進入施工現場后應負責繳納地方政府規定征收的費用（如暫住費等）。
18.2 乙方應與甲方簽訂<<安全生產協議>>與<<保廉合同>>作為本合同的組成部分，具有同等法律效力,雙方應按其規定執行。
18.3 本合同履約中甲乙雙方往來的通知、指示、要求、確認、決定等均應以書面函件為準，并應送達約定地點 和辦理簽收手續。
18.4 本合同未盡事宜，雙方共同協商解決。
18.5 本合同經雙方法定代表人（或代理人）簽字并加蓋單位公章并報業主、監理審核同意后生效，工程完工，工程價款結清后自然失效。
18.6 本合同是否需要地方公證機關公證，雙方協商確定。(如需要的話)
18.7 本合同一式__________份,其中：正本2份，雙方各執1份；副本__________份，雙方各執__________份。
簽約時間： 簽約地點：
甲方: (蓋章)乙方: (蓋章)
法定代表人:法定代表人
代理人： 代理人：
通訊地址： 通訊地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
聯系電話： 聯系電話：
工程合同 篇3
甲方：
乙方：__________
文化程度：
出生日期 年 月 日
參加本單位工作時間 年 月 日
根據《中華人民共和國勞動法》及相關法規、 規章, 現甲、乙雙方經平等協商同意，自愿簽定本合同，以便在今后工作中共同遵守。
一、勞動合同期限
第一條 本合同期限為 年，自 年 月 日始至 年 月 日止,其中試用期為 月，自 年 月 日始至 年 月 日 止。
二、崗位職務及工作內容
第二條 乙方同意按甲方工作需要，從事工作，擔任建筑工地生產任務 。
第三條 乙方應按甲方所訂《安全生產責任制度和班組安全質量管理制度》有關規定按時保質保量完成相應的工作任務。
三、勞動保護和勞動條件
第四條 乙方工實行 工作制。
第五條 甲方為乙方提供必要的工作條件，制定有關工作規范。
第六條 甲方負責對乙方進行必要的職業道德、業務技術和有關法律法規教育和培訓。其費用由甲方承擔，若乙方違約解除合同，應賠償甲方此項費用。
四、勞動報酬
第七條 甲方應遵循按勞分配原則對乙方進行薪酬分配。
第八條 甲方每月以貨幣形式足額支付乙方基本工資，其中試用期基本工資為 元，轉正后為 元。并視經營情況和乙方貢獻大小向乙方發放相應數量的獎金。
第九條 甲方因特殊原因需乙方延長工作時間或在節假日加班的，應依法安排乙方換休或支付加班加點工資。
第十條 由于甲方原因致使乙方臨時下崗待工的，甲方應保證乙方每月生活費不低于 元。
五、保險、福利待遇
第十一條 甲方按國家及陜西省社會保險有關規定為乙方辦理養老保險、失業保險及醫療保險等。
第十二條 乙方患病或負傷，其工資及醫療保險待遇按國家和陜西省有關法律、法規和規定執行。
六、勞動紀律
第十三條 乙方應嚴格遵守國家法律和甲方依法制訂的各項規章制度和工作規范，嚴格遵守甲方的勞動紀律。
第十四條 乙方應遵守職業道德，保守甲方的商業秘密，不做有損客戶和甲方利益的事。
第十五條 乙方應積極參加甲方組織的有關培訓，努力提高自身業務素質和工作能力。 第十六條 未經甲方許可，乙方不得私下銷售甲方所經營產品以外的其他類似產品。 第十七條.乙方違反本合同第十三、十四、十五及十六條規定，甲方可給予其相應紀律處分，直至解除合同，并追究其相應經濟責任及其他法律責任。
七、勞動合同的變更、解除、終止和續訂
第十八條 訂立本合同所依據的法律、行政法規、規章發生變化，本合同相應變更相關內容。 第十九條 訂立本合同所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行的，經雙方協商同意，可以變更合同相關內容。
第二十條.因乙方工作任務完成情況在合同期內甲方需對乙方 作升(降)職的，雙方應另行訂立合同，本合同自然終止。
第二十一條 經甲、乙雙方協商一致，本合同可以解除。
第二十二條 乙方有以下情形之一，甲方可以解除本合同;
1.試用期內考核不合格;
2.有違反本合同第十三、十四、十五及十六條規定情節的;
3.嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;
4.被依法追究刑事責任的。
第二十三條 有下列情形之一的，甲方可解除本合同，但應在三十日前以書面形式通知乙方：
1、乙方患病或非固工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作，也不能從事甲方另外安排的工作的，
2、乙方不能勝任工作，經過培訓或調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
3、雙方不能依據本合同第十九條規定就變更合同達成協議的。
第二十三條 甲方瀕臨破產進行法定整頓期間或經營發生嚴重困難，經向全體員工說明情況，聽取員工代表或工會意見，并向勞動行政管理部門報告后，可以解除本合同。如依本條第一款解除合同后，甲方在六個月內再錄用人員的，應優先錄用乙方。
第二十四條.乙方有以下列情形之一，甲方不得依據本合同第 二十二、二十三條終止、解除本合同：
1)、患病或非固工負傷，在規定的'醫療期內的;
2)、職工在孕期、產期、哺乳期的;
3)、 法律、行政法規規定的其他情形。
第二十五條 乙方解除合同，應當提前三十日以書面形式通知甲方。
第二十六條 有下列情形之一，乙方可以隨時通知甲方解除合同：
1、在試用期內;
2、甲方以暴力、威脅、監禁或非法限制人身自由的手段強迫 勞動的;
3、甲方不能按本合同規定支付勞動報酬或提供勞動條件的。
第二十七條 本合同期限屆滿，合同即行終止。當事任何一方在本合同期滿前三十日向對方表示續訂意向的，雙方經協商同意，可以續訂勞動合同。
八、經濟補償與賠償
第二十八條 本合同一方或雙方違反或解除本合同所可能涉及的經濟補償或賠償，按法律、法規和有關規定執行。
九、勞動爭議處理
第二十九條、因履行本合同所發生的勞動爭議，甲、乙雙方應 協商解決，協商不成，合同一方或雙方應自爭議發生之日起六十日向 勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方或雙方也可直接向該仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟。
十、其他
第三十條 甲方所制訂的《安全生產責任制度和班組安全質量管理制度》作為本合同附件。
第三十一條 甲乙雙方其他約定：
本合同未盡事宜，或與今后國家、省有關規，按有關規定執行。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。雙方簽 字、蓋章生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇4
甲方：____________
乙方：____________
身份證號碼：____________
聯系電話：____________
甲方由于工程進展需要，擬將的水電安裝工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，經雙方友好協商，一致達成協議如下：
一、乙方工作內容：
1、按圖抽料，每工段提前三天以上寫請購單，備料，驗收材料質量，包工程施工所需的工具。
2、包材料損耗（損耗按定額執行）。
3、包預留套管，補鉆孔，補套管，預埋給水管，澆搗修補砼洞口，填堵穿墻，穿梁管等。
4、水工程總表后供水管，泵后給水管，消防管（不包泵房泵及控制設備）、其余地下室潛污泵包安裝。
5、包挖埋地水管，電管管坑回填工作。
6、電施工程，除發電機及高壓設備外，電柜下樁及表后的其他工程按圖施工。防雷連接（含套間內弱電部分的線管、底盒預埋接線及安裝部分面盒），包燈具開關插座等安裝工作。
7、消防工程按圖施工，自動報警系統由甲方另聘專業人士出結線圖和指導乙方施工，乙方協助線路設備和系統調試、其他工程圖紙按
二、工期：
1、預埋每層段五小時內完成，每超期壹小時完成罰款貳佰元整，因甲方原因未能按時完成的，乙方必須找甲方主管施工辦理延時簽證，無辦簽證的，視作超時處理。
2、各系統工程，在甲方的材料供給保障前提下，須在甲方拆完排柵之日起，______天內完成施工任務，交給甲方正常使用，每超期壹天罰款伍佰元每套。
3、每層段底盒，線槽管線安裝，在完成砌磚過三天候干期后，四天內完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罰款伍佰元整。
4、由于乙方人力不足或技術較差無法完成甲乙雙方約定分項工作量及工期的，甲方可隨時派員介入參與施工，每工日扣乙方捌拾元整。
三、工程包干工價：
1、消防工程含電控工程部分，按每____㎡建筑面積。
2、給水工程及電工程含弱電，按每____㎡建筑面積。
3、終止合同，人工費只支付
四、付款辦法：
1、按每工日預支付元整，憑出勤登記表預付，考勤表由主管施工及項目經理簽名認定。
2、拆除排柵經工程驗收初步合格后，付款至85%（含所有預付款在內）；余款15%，綜合驗收合格后，支付10%，余款5%保修期滿拾天內付清。
五、雙方責任：
�。ㄒ唬┘追截熑危�
1、提供水源，電源及場內施工道路，提供施工圖紙派出專業施工員現場管理，解決工程有關問題。
2、負責辦理工程變更手續，及時通知乙方更改施工。
3、組織各層段的隱蔽工程驗收，及時提出存在問題及發出整改通知書，監控工程質量。
4、按合同規定按時支付工程款。
5、及時組織有關材料進場。
6、在乙方如期完成任務的.前提下，交付給甲方正常使用，甲方必須立即組織竣工驗收，確保工、如期交付業主使用，如果甲方在乙方完成2個月內，還沒有組織竣工驗收，乙方可視作已驗收，并追付工程余款，乙方進入工程的保修期內。
7、甲方必須按月發放工人工資，如因工資不按期發放，而影響工程進展，則工期相應延期。
8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必須按本合同結清余款，如果無法結清，按欠款追加甲方每天滯納金5%、并可通過法律手段進行追結。
�。ǘ┮曳截熑危�
1、按圖抽料，填寫材料申購單，負責保管領用后的材料，按圖及按甲方要求，按進度要求進行施工。
2、編制施工方案及施工計劃，上交參加施工人員名單及組織架構表，按時參加安全學習及工程例會。
3、負責對已完成的產品作產品保護。如果屬乙方自身破壞，追究乙方法律責任及索賠，如屬他人破壞，乙方負10%的損失責任，并派工修復，材料由甲方負責。
4、嚴格按有關施工規范及強制條文有關規定執行施工，如認為需作圖紙變更的，書面向甲方提出申請，否則，后果由乙方負全責。
5、按規定搞好文明施工及安全生產，由于乙方或員工違章作業，造成安全事故，包括傷及他人的，一切責任及賠償均由乙方負責。
6、材料超耗的，全部按進貨價乘以1.1倍扣罰乙方、節約的按進貨價1.1倍獎勵乙方，損耗量按廣州市定額執行。
7、按規定完成有關資料按時上交資料員。
8、執行項目部的管理制度，違反者甲方按規定處罰乙方。
9、乙方包本工程修改人工費叁仟元以內，超過的按簽證調整，每工日按伍拾伍元計算調增款。
10、乙方有權確保自身的合法權益，和合理要求，反對違章指揮。
六、管理辦法：
1、乙方按甲方規定，全體員工必須辦理工卡，戴好安全帽進場施工。
2、乙方所有進場的機具需造冊登記，進場時交甲方存檔，機具退場由甲方項目經理開放行條放行，否則，不給予放行。
3、按規定組織新工人進場時參加安全學習。
4、材料抽樣工作由乙方負責，送檢由甲方負責，對材料質量認為有疑問的及時提出，保證工程質量。
5、執行項目經理的指令性施工（現場班長：__________聯系電話：__________）。
6、若甲方提供住宿條件的，乙方每人每月交10元清潔費及床位費，宿舍內使用的水電費由乙方按實用支付，水每m2.60元，電每度1.20元。
7、不得請甲方人員娛樂，沐足，請客，送禮等，違者每次罰款壹仟元。
8、班組進退場應做到場地交接工作，并填寫工序交接表，做到工完場清。
9、若施工期間，若該棟樓甲方有失竊，乙方班組應負責按比例賠償甲方損失費。
10、由于乙方技術低劣或人力不足無法按期按質交貨的，甲方可終止合同。
七、質量責任：
1、乙方必須熟識圖紙，必須嚴格按圖施工，按設計要求及有關施工規范施工，乙方違反上述要求造成甲方經濟損失及工期損失的，由乙方負責賠償，乙方員工必須考試上崗。
2、驗收表格80%優良的視為優良，不足的視為合格。
八、安全責任：
1、乙方必須為自己班組施工人員購買意外險。
2、乙方無購買意外險，若乙方人員有發生工傷事故，必須負責工傷人員的一切賠償，甲方若在事故中為乙方墊支了費用，則在以后工程結算中從乙方工程款中扣回有關費用。
九、其它：
1、獎懲：質量優良且能文明施工及安全生產達到公司要求按攪拌樁實做工程量每米獎勵壹元，沒達到以上要求則按攪拌樁實做工程量每米罰款貳元。
2、保證金：簽定本合同的同時，乙方一次性交甲方伍仟元履約保證金，完成兩層標準層后歸還。
3、保修期：保修壹年，日期由該樓綜合驗收之日起計算。
十、本合同經雙方代表簽字，甲方蓋章后生效，完工及保修期滿后自行作廢，本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，具同等法律效力。
甲方代表簽字：____________
乙方代表簽字：____________
蓋章：____________
蓋章：____________
簽定日期：____________年______月______日
【工程合同】相關文章：
工程工程合同03-02
【熱】工程工程合同04-23
【薦】工程工程合同04-23
工程合同工程合同03-09
工程工程合同13篇04-09
工程工程合同(15篇)04-05
工程工程合同15篇04-02
建筑工程工程合同04-11
工程工程合同(精選15篇)04-19
工程工程合同精選15篇04-19