安全合同（優秀）
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的安全合同10篇，歡迎大家分享。
安全合同 篇1
合同立書人 _______（ 以下簡稱甲方 ）
為將位于 _________的房子的室內設計工程委托 _______（ 以下簡稱乙方 ） 施工，相關條款如下：
工程名稱：
工程地點：
工程范圍：
承包總價：________ 元整
付款方式：（一）本合同書成立時付總工程費 10% ，開工付 20%。（二）開工 25 日付總工程費 30%。（三）開工 45 日即進度 70% 時，付總工程費 60%。（四）余款至全部工程完工后一次付清。
工程期間：（一）施工工期 _______ 工作日。（二）完工期限 _____年_____月 _____日，但因變更設計或非歸責于乙方之事由、必須延期時不在此限。
工程變更：甲方對于本工程如因更改設計或施工數量有增減時，需重做估算及協商，并簽定附加合同。其變更部分的.付款方式按照本合同第五條同時辦理。
解除合約：雙方如有下列情形之一時可隨時解除本合同，并要求賠償因此所受的損失。（一）乙方未按本合同設計圖施工，致使甲方受到損害時。（二）甲方未依照約定日期付款時，乙方可要求甲方賠償其所受的損失。
合約失效：自本合同簽定之日起生效，至全部工程完工驗收甲方付清尾款之日失效。
本合同一式二份，由甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
電話： 電話：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇2
外墻涂刷施工合同
甲方：
乙方：
甲方現有 需要外墻漆施工，現將“施工”單包承包給乙方，施工面積計算方式，工價單價為：元/平方米。
一、 施工時間：乙方必須保證在（雨
天除外）
二、 付款方式：工程施工結束，工程驗收合格后甲方收到工程全
款后一次性付清乙方施工工費。
三、 義務與責任：施工期間乙方的'施工工具由乙方自備，甲方有
義務負責提供乙方施工必需的水、電等，乙方施工人員的安全責任與甲方無任何關系，由乙方負責人負全責。
四、 違約處罰：如有乙方單方面終止本合同或工程不能按期完成
即為違約行為，乙方須向甲方賠償違約金五千元和全部經濟損失。
五、 本合同若甲、乙雙方無異議，簽字按手印即產生法律效力，甲
乙雙方各保存一份，工程完工后本合同作廢。
甲方：乙方：
安全合同 篇3
甲方：________________
乙方：________________
為保證用氣安全，根據《____市燃氣管理條例》、《城市燃氣安全管理規定》等法規和章程，在驗收通氣工作之前及后期使用過程中，甲方負責對所購買住宅天然氣設備、設施進行必要的安全檢查。并遵守以下規定。
1.嚴禁私自拆、裝、移、改天然氣管道及天然氣表，如需改動或挪移，請咨詢燃氣公司相關部門（咨詢電話：________），如需付費，請索要發票作為依法改動憑證。
2.嚴禁裝修中封閉天然氣閥門、表具，保持室內通風。
3.嚴禁在廚房和有天然氣設備的房間居住。
4.嚴禁把安裝天然氣設備的廚房改為他用。
5.灶具與燃氣管線之間應保持適當的'距離，以免使用時烘烤燃氣管線及設備。
6.甲方須使用合格的天然氣灶具。
如因甲方違反以上條款，在通氣和日常使用過程中造成的安全隱患、安全事故和一切不良后果及連帶責任，由甲方自行承擔。
甲方代表簽字：___________ 乙方代表簽字：___________
蓋章：___________________ 蓋章：___________________
_______年______月______日 _______年______月______日
安全合同 篇4
甲方：
乙方：
因需要拆除房屋，根據雙方協商，拆除工作由乙方負責，根據安全工作“誰施工誰負責”的原則，為確保安全，明確責任，經甲乙雙方商定訂立安全協議如下：
一、拆除現場乙方必須做好相關安全工作，并委派通過培訓取得安全資格證書的安全管理人員現場管理。
二、本工程主家補 元給承包方，大寫 整人民幣。
三、地基基礎土平路面下 公分。
四、乙方必須嚴格執行有關勞動保護法規、條例和規定。嚴格按安全要求施工。
五、乙方施工前應對施工人員進行安全施工進行教育，制定規章制度，提出有關要求，確保施工人員認真執行。
六、乙方必須杜絕違章作業，確保拆除工作安全進行，并根據要求做好安全應急預案。為確保施工安全。
七、乙方在施工中所發生的'安全事故及意外傷亡事故，由乙方負責解決并承擔任何責任和費用，如發生安全事故必須在第一時間內通知甲方和上級有關部門。
八、甲方協助乙方做好斷水、停電等工作，在施工周圍應做好隔音措施，防止外來人員進入施工現場，預防事故發生。
工期為 天，不能拖延。
九、本協議經雙方簽字蓋章后生效，雙方各執一份。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
日 期： 日 期：
安全合同 篇5
為了認真貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，強化工程項目施工安全管理，遏止安全事故發生，廣水市路橋工程公司長嶺高架橋項目經理部(以下簡稱甲方)與工程特種行業工作人員(以下簡稱乙方)充分協商，達成如下協議：
一、乙方進行施工現場必須安全統一著裝。不準不戴安全帽、穿拖鞋等有悖安全的著裝。
二、乙方必須持證上網，不準酒后進入施工現場，嚴禁酒后進行高空、深坑作業、駕駛車輛、操作機械和機電設備。
三、固定線路長期使用要求架空，短期使用要求地埋。移動電力線路通電后必須有專人看管。電力線使用前應通過萬用表檢查是否斷路，接頭處要包裹嚴實，配電柜、配電盤應隨手上鎖。
四、沒有取得相應特種行業操作證(照)的，不準進行相應特種行業(工種)的操作和未經批準私自操作。
五、危險物品的運輸、使用、儲存和處置必須有專職安全人員負責。
六、不準使用有主要機件故障的.起重設備;不準使用強(剛)度不合格的支架，模板和墊塊、緊固件。
七、不準以任何理由對安全員的正當要求置之不理。
八、不準不系安全帶進行高空作業。廢氣及有毒氣體沒有散盡，通風供氧設施不良時，不準進入深坑、深孔作業。
九、在施工過程中，乙方若發現存在安全隱患后，應立即停止施工，必須等消除安全隱患后，方能繼續施工。若乙方不按安全規定和安全操作程序施工，造成安全責任事故，由乙方承擔一切后果和全部經濟責任。
十、此合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
安全合同 篇6
甲方：
乙方：
定邊縣張崾先鎮學校(以下簡稱甲方)幼兒園教學樓由 (以下簡稱乙方)承建，經甲乙雙方于二零一三年年八月二十九日結合雙方實際，就施工過程中的安全問題達成如下協議：
1. 在乙方施工期間，甲方必須要求全校師生，不得隨意進入施工現場，并聽從乙方指揮,但乙方不得影響甲方的正常教學秩序。
2.甲乙雙方在施工前要認真勘察現場，施工開始后，乙方應在施工區域設置明顯標志，警示學生遠離施工危險區域，并且要做封閉處理(包括鋼筋場地，必須用柵欄圍起來，做到全封閉)，提醒學生課間不要在施工危險區域逗留或玩耍，以防發生危險。若在施工區域發生安全事故，乙方全權負責。施工人員應在施工區域內活動，不得隨意進入非施工區域，甲方人員有權隨時檢查。
3.貫徹誰施工誰負責安全的'原則，乙方人員在施工期間，造成安全事故，均有乙方負責解決，甲方概不負責。
4.乙方人員對所處的施工區域、作業環境、操作設施設備、工具用具等必須認真檢查，發現隱患，應立即停止施工，限期整改，并由有關單位落實整改后方準施工。一經施工，就表示乙方確認施工場所、作業環境、設施設備、工具用具等符合安全要求和處于安全狀態。乙方對施工過程中產生的后果自行負責。
5.施工期間，乙方指派專人負責本工程項目的有關安全工作;甲方指派專人負責聯系予以協助督促乙方執行有關安全規定。甲乙雙方應經常聯系，協助檢查工程項目中有關的安全工作，共同預防事故發生。
6.施工期間，乙方的食宿安全均有乙方全權負責，甲方概不負責。
7.本協議經雙方代表簽字(蓋章)后生效：本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
8.未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安全合同 篇7
委托人(甲方)：
身份證號：
聯系地址：
聯系電話：
法定代表人或代理人：
身份證號：
聯系地址：
聯系電話：
擔保人(乙方)：
法定代表人或代理人：楊友竹
甲方的委托，同意向上述法院出具訴訟財產保全擔保的相關手續。甲乙雙方經協商一致，訂立本合同。
第一條
定義
本合同所稱財產保全擔保是指甲方向法院申請財產保全時，乙方接受甲方委托，向法院提供財產保全保函，并按法律規定和甲、乙雙方約定收取相應擔保費用并承擔擔保義務的民事法律行為。
第二條
擔保的范圍、金額和責任承擔
1、乙方為甲方提供的擔保范圍是甲方申請財產保全后經人民法
2、乙方在出具的財產保全擔保函約定的擔保金額內承擔相應的擔保責任。
第三條
擔保期間
乙方的擔保期間為甲方依照本合同約定支付相應費用后，乙方向人民法院出具保函之日起至下列情形之一出現之日為止：
1、甲方與被申請人的糾紛一審終結(終結方式包括但不限于判決、調解、裁定、當事人自行和解等)，且人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
2、人民法院依法對被申請人的財產進行保全后，甲方未在法律規定的時限內起訴，人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
3、人民法院依法對被申請人的財產進行保全后，被申請人提供相應的擔保，人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
4、不可抗力出現導致本合同無法繼續履行或者合同目的已經無法實現;
5、我國法律、法規規定的其他應當解除乙方擔保責任的情形出現。
第四條
擔保費及支付方式
息資料(包括：財產保全及解封裁定書復印件、案件開庭傳票復印件、案件判決書、調解書、裁定書復印件)。以便乙方了解案件的進展情況，保證擔保財產的及時解封。保證金在被申請人的財產解封后三個工作日內無息退還給甲方。
4、上述費用甲方應在本合同簽定之日全額支付給乙方或乙方指定的收款人。乙方收到款后向甲方出具收款憑證。若乙方提供的的擔保法院未認可，乙方應自甲方通知之日起三個工作日內向甲方無息退還上述費用。
5、乙方的收款賬戶為：
戶名：
賬號：
開戶行：
第五條
甲、乙雙方的權利義務
1、甲方可以監督、查詢乙方就本合同事項提供的擔保服務的相關情況。
2、甲方對所提供的全部文件資料的真實性，完整性及有效性負全部責任。甲方應向乙方提供的資料包括民事起訴狀、財產保全申請書、擬查封標的與本案關聯性的證據材料(提供原件供乙方核實并由乙方保留復印件備查)。擔保發生之后由人民法院出具的開庭傳票、判決書、調解書、裁定書(提供原件供乙方核實并由乙方保留復印件備查)。
3、甲方應按照本合同約定及時、足額向乙方支付相應費用。
4、甲方在本合同約定范圍內對乙方的委托事項不可撤銷。
5、甲方與被申請人訂立的合同符合法律生效要件，甲方不得與被申請人惡意串通騙取乙方承擔擔保責任。
6、甲方具備本合同要求的履行能力，有充分和法定的權利簽署和執行與乙方簽定的本合同。
7、乙方應當按照法律規定和本合同約定及時、全面的履行擔保責任。
第六條
特別約定
1、如果甲方申請財產保全錯誤或者訴訟請求未能得到人民法院全部支持或者其他法定事宜，導致被申請人向乙方索賠，乙方對甲方有追償權，甲方應無條件全部承擔乙方因履行本擔保合同而發生的一切經濟損失(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費、對被申請人的損失賠償款等)。
2、本合同生效且乙方向人民法院出具保函后，乙方不退回已經收取的擔保費、財產評估費(包括但不限于甲方未在法定期限內起訴等情形)，因乙方原因導致乙方提供的的`擔保未被人民法院認可的除外。
3、甲方未按照本合同約定向乙方支付全部費用的，乙方有權行使先履約抗辯權，拒絕向人民法院出具保函。甲方每逾期繳納費用一日，應當按照應支付但未支付費用金額的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期繳納費用超過15日的，乙方有權單方解除本合同。
4、若甲方變更保全財產標的物應及時通知乙方并征得乙方書面同意，否則法院實際查封的對象與本合同約定的保全標的物不一致時，乙方有權單方面解除本合同，已收取的費用不予退回。
5、甲方在具備申請執行條件后三日內應當向人民法院申請強制執行,每逾期申請強制執行一日，應當按照本合同約定的擔保費的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期申請強制執行超過30日的，乙方有權單方解除本合同，已收取的費用不予退回。
6、甲方在債權得到償付之日起三日內應當向人民法院申請解除乙方的財產保全擔保,每逾期申請解除一日，應當按照本合同約定的擔保費的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期申請解除財產保全超過15日的，乙方有權單方解除本合同，已收取的費用不予退回。
7、如果本合同涉及的糾紛在二審中甲方仍需乙方提供擔保的，在征得乙方書面同意后，本合同的條款仍然有效。擔保費的支付按照本合同第四條的約定執行。
第七條
爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決,協商不成可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條
合同生效
本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，由甲、乙雙方或其委托代理人簽字或蓋章之日起生效。
甲方(簽字或蓋章)：
法定代表人或委托代理人：
乙方(蓋章)：
法定代表人或委托代理人：
簽約地點： 簽約日期： 年 月 日
安全合同 篇8
為加強幼兒園安全管理，落實安全措施，提高全園師幼的防范意識， 證幼兒的人身安全，結合幼兒園實際，特簽訂如下責任書。
一、甲方責任：
1.甲方負責上級有關安全管理制度，及時查處違紀違規現象，落實安全責任。
2.甲方建立安全責任層層管理制度。后勤處主任對園長負責，清潔工對后勤處主負責。
二.乙方責任：
1.乙方負責全園校園衛生工作及男女廁所衛生工作。
2.師幼的一日垃圾，負責運送到垃圾屋。運送后及時把殘留物清理干凈，否則預以適當罰款。
3.講究衛生，身體健康，勤洗衣服。
4.廁所及時沖刷(至少每天一次)，做到無臭氣，無異味。
5.隨時保證校園辦公室，教學樓所有過道的.干凈。 6. 如因工作失誤或自然疾病(災害)造成的安全后果，一切責任自負。 以上責任書簽字后生效，供雙方共同執行。
校方蓋章： 責任人簽字：
XXXX年XX月XX日
安全合同 篇9
食品定點供應協議書
購買方(以下簡稱甲方)：
供貨方(以下簡稱乙方)：
為保證食品安全，規范食品經營行為，增強供需雙方的食品安全責任意識，提高供需雙方的誠信意識。甲方與乙方經友好協商，簽署如下協議：
一、 合作關系：
1、乙方所供食品，必須符合食品標準，如出現食品衛生質量問題，甲方無條件退貨或換貨。
2、乙方必須持有食品衛生許可證和工商營業執照，且經營狀況良好。
3、乙方在供貨時應提供食品檢驗合格證或者化驗單。乙方在供貨時不得提供以下食品：
(1)無品名、產地、廠名、生產日期、保質期及中文標識及原料說明的定型包裝食品。
(2)超過保質期限或不符合食品標簽規定的'定型包裝食品。
(3)腐爛變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，含有毒、有害物質污染，可能對人體健康有害的食品。
(4)病死或者死因不明的水產品、畜、禽及其制品、劣質食用油、不合格調味品、工業用鹽、非碘鹽或非食品原料和濫用食品添加劑、農藥殘留超標的蔬菜等。
(5)以上其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
5、乙方必須根據甲方提出的品種、規格、品牌、數量送貨，并在甲方
規定的時間內及時送到。
6、乙方提供貨物的價格必須按當地物價局規定價格執行。
7、乙方建立食品索證制度，向供貨者索取食品的檢驗合格證或者化驗單，并進行驗收。做好索證登記工作，加強食品庫房管理。
8、甲、乙雙方均自覺遵守國家有關法律、法規。
二、 違約責任：
乙方違反以上協議，(1)甲方有權中止乙方的供貨商資格。(2)因所供應食品的質量問題引起食物中毒等食源性疾病的發生或其他事故由供貨方負全部責任，并承擔由此而引起的全部經濟損失。
三、 備注：
1、本協議書用于供貨單位米、面、食用油、冷凍品、豆制品、調味品等食品。
2、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份備查，如有未盡事宜，協商解決。
3、 本協議有效期自20xx年1月1日至20xx年12月31日，經雙方簽字、蓋章生效。
乙方： 甲方：
供貨單位(蓋章)購買方(蓋章) 授權代表簽名： 負責人簽名：
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
安全合同 篇10
項目單位（甲方）：
代理人：
聯系電話：
聯系地址：
承包方（乙方）：
代理人：
聯系電話：
聯系地址：
為了加強施工現場的安全管理，確保工程順利完工，乙方對施工現場的安全管理和物品保護負總責，確保工程竣工驗收前不發生人員傷亡、財產損失、火災等事故，根據項目現場情況，甲方擬定以下責任項：
第一條 工程項目
項目名稱：___________________
第二條 承包工程項目期限
自______年______月______日起開工至______年______月______日完工。
第三條 乙方必須遵守和承擔如下施工安全條款：
1、乙方人員進入甲方場地或區域，必須遵守國家及行業相關法規及甲方的各項規章制度和要求。應對弱電施工人員進行安全教育培訓，具備相應的安全意識和安全技能，特種作業人員應具有相應的資格證書。
2、乙方按照國家的有關規定，為施工人員辦理人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。不得購買、使用不符合國家、行業標準和甲方規定的弱電施工材料、設備、裝置、防護用品、器材、安全檢測儀器等。
3、乙方在甲方場地或區域內施工，必須按安全要求做好安全防范措施、及懸掛和設置安全標準，并按安全規程、標準及規定執行，加強施工安全檢查和監督，發現違章作業者要堅決糾正并做出處理。
4、施工前，承包單位應根據所承攬的項目工程確定危險源及不利環境因素，并制定相應的控制措施，報總項目單位備案。承包單位應對危險源及不利環境因素實施監控，確保安全施工及環境保護各項指標符合國家和地方標準。
5、乙方施工前應事先提交其營業執照、施工資質和安全施工資格證書，經甲方審查及備案（復印件），配合甲方了解在此前的施工業績及施工安全情況。
6、承包單位在施工期間必須嚴格執行和遵守安全生產及安全施工、防火管理的各項規定，接受項目單位的督促、檢查和指導。
7、在生產操作過程中的個人防護用品，承包單位應督促施工現場人員自覺穿戴好防護用品。
8、承包單位人員對所在施工區域、作業環境、操作設施設備、工具用具等必須認真檢查，發現隱患立即停止施工，并落實整改后方準施工。一經施工，就表示已確認該施工場所、作業環境、設施設備、工具用具等符合安全要求和處于安全狀態。承包單位對施工過程中由于上述因素不良而導致的事故后果負責。
9、乙方在施工過程中，要接受甲方及監理單位的監督檢查，甲方及監理單位發現乙方存在安全隱患時，甲方及監理單位有權責令乙方限期整改；發現乙方違章作業時甲方有權停止乙方施工。
10、弱電施工中發生安全事故時，應積極搶險，服從統一指揮，避免事故進一步擴大，并按甲方要求報告事故。
第四條 違約責任
1、乙方未按規定設置專職安全管理機構或專職安全管理人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具、職業衛生及安全防護用品不滿足安全文明施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。
2、未經甲方同意，乙方擅自更換項目經理或發生重大安全事故的，甲方有權解除工程合同，由此造成的.損失由乙方承擔。
3、發生以下情況之一時，甲方有權要求乙方停工整頓，由此造成的損失，由乙方承擔。
�。�1）人身傷亡事故，按照國家相關規定執行；
�。�2）發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；
�。�3）發生火工品使用及管理事故；
�。�4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；
�。�5）施工中存在著安全隱患的；施工現場臟、亂、差，不能滿足安全文明施工要求的。
第五條 甲乙雙方必須嚴格執行本協議，本協議的法律效力獨立于主合同。
第六條 本協議經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。
第七條 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：（蓋章）
法定代表人或委托代理人：（簽字）
簽訂時間：_________年____月____日
乙方：（蓋章）
法定代表人或委托代理人：（簽字）
簽訂時間：_________年____月____日
【安全合同】相關文章：
安全合同08-18
安全合同(經典)08-19
【精選】安全合同08-19
安全施工合同02-16
用電安全合同03-29
電梯安全合同03-29
工程安全合同04-02
關于安全合同04-07
勞動安全合同04-09
安全運輸合同04-06