加工承攬合同

加工承攬合同15篇[實用]

　　隨著法律知識的普及，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編為大家收集的加工承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

加工承攬合同1

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的`違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

　�。常埃サ倪`約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：黃華新（簽名）

　　地址：七都鎮

　　電話：６６．８９７１

　　開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所

　　帳號：１０４７５０

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：王新法

　　地址：城關中山街５號

　　電話：３３．７３４７

　　開戶銀行：××縣支行

　　帳號：００３４８５

　　一九八五年一月二十五日

加工承攬合同2

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1．加工的'項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　項目：

　　產品名稱：

　　規格單位：

　　數量單價（元）：

　　總價（元）：

　　交貨日期：

　　一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：_________________

　　_________年________月______日

加工承攬合同3

　　合同編號：____________________ 簽訂地點：___________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　定作方：______________________

　　承攬方：_________________________

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　項目名稱及內容_________________________

　　計量單位_________________________

　　數量_________________________

　　工作量_________________________

　　報酬_________________________

　　交付期限_________________________

　　單價_________________________

　　金額_________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術標準、質量要求：

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的.時間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

　　材料的檢驗方法：__________________________________________________________________

　　第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成�？梢越挥傻谌�人完成的工作是：

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條結算方式及期限：

　　第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：

　　第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的。

　　按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工承攬合同4

　　定作方：

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：

　　簽訂時間：

　　一、加工標的

　　貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫）按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料質量數量提供日期消耗定額

　　面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的.要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項雙方協議解決。

　　定做方：

　　代表人：

　　時 間：

　　承攬方 ：

　　代表人 ：

　　時 間 ：

加工承攬合同5

　　定作方（甲方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　承攬方（乙方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　簽定日期：____________________

　　經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。

　　品名：________

　　規格：________

　　單位：________

　　數量：________

　　加工費：________

　　單價：________

　　金額：________

　　定作方供應原材料：：________

　　原材料品名：________

　　規格：________

　　單位：________

　　數量：________

　　日期：________

　　成品單位耗用量：________

　　1．技術資料、圖紙提供辦法：_______________________

　　2．產品檢驗標準和方法：_____________________

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________

　　5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。

定作方（甲方）：_______________

承攬方（乙方）：_______________

簽訂日期：________年________月________日

加工承攬合同6

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工木門油漆，經雙方充分協商特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工產品：

　　品名、規格、單位、數量等見清單

　　第二條加工成品質量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

　　第三條技術資料，樣塊提供辦法：

　　承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的樣塊或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應及時回復，提出修改意見。2，承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！

　　附：產品明細表

　　產品及價目明細表

　　名稱

　　單位

　　數量

　　單價

　　總額

　　備注

　　子母門和對開門

　　套

　　40

　　480

　　19200

　　單開門

　　套

　　81

　　290

　　23490

　　合計

　　42690

　　第五條驗收標準和方法：

　　按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第六條提貨的時間和地點：

　　提定作物期限應當20xx年4月16日提貨，按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的.途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第七條包裝要求：里面用保護膜包裝，外面用紙皮包裝！

　　第八條違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；

　　5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　_____年_______月______日簽訂

加工承攬合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。

　　一、工程概況

　　工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程

　　工程地點：華同公司

　　工程內容：彩板房主體，外墻，內部截斷，室內外門窗

　　二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。

　　三、承包工程價格及面積

　　1、工程面積約為400平方米，最后結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北墻體邊緣計算；

　　2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。

　　四、協議工期

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總工作日歷天數10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內完工。

　　五、工程質量標準：符合安全標準。

　　六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

　　七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。

　　八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規范施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。

　　九、結算方式：工程驗收合格后，工程量按實際完工的.面積結算，一次付清。

　　十、付款方式

　　1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。

　　2．余款完工驗收后付清，不得拖欠。

　　十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修范圍。

　　十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；

　　十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　電話：電話：

　　簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日

加工承攬合同8

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________

　　郵碼：____________

　　電話：____________

　　法定代表人：____________

　　職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.（用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

　　2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等）,應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_

　　___%（20%～60%）的.違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位（人）,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份,交____________（如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

加工承攬合同9

　　合同編號：____________________

　　定作人：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　承攬人：____________________

　　簽訂時間：_______年______月______日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________

　　計量：____________________

　　工作量：____________________

　　報酬：____________________

　　項目名稱及內容：____________________

　　數量：____________________

　　交付期限：____________________

　　單位：____________________

　　工時：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額（大寫）：____________________（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條技術標準、質量要求：____________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的.時間、辦法及保密要求：____________________

　　第五條承攬人使用的材料由____________________人提供。材料的檢驗方法：____________________

　　第六條定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌�人完成的工作是：____________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：____________________

　　第八條結算方式及期限：____________________

　　第九條定作人在______年______月_____日前交定金（大寫）____________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。

加工承攬合同10

　　發包方: (以下可簡稱:甲方)

　　承攬方: (以下可簡稱:乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本工程的具體情況，為

　　一、工程名稱: 。

　　二、工程施工地點: 。

　　三、工程內容: 。

　　四、工程量和工程造價:

　　1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數，可據實結算)。

　　2、工程合同單價為: 元/平方米，本項工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。

　　(注:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)

　　四、付款方式及工程確認辦法:

　　1、合同簽訂后，甲方預付給乙方合同總款的 %，即 元，作

　　2、材料進入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

　　3、梁架安裝基本結束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元

　　4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。

　　5、本項工程質保金為合同總款 %，質保期為合同簽訂之日起滿壹

　　五、工程延期:

　　如遇下列情況之一，經雙方共同確認以后，工期作相應順延并以書面形式確定。

　　1、設計圖紙不全，設計工作無法開展。

　　2、設計方案(結構、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關事宜。

　　3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進場開展工作。

　　4、未按合同規定拔付預付款，進度款而影響工程進度。

　　5、開始安裝前5日內，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。

　　6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)

　　六、雙方職責

　　1、施工期間甲方要求更改已確認批準的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更并開始施工時，甲方應提前通知乙方，并應及時據此調整合同價款。

　　2、甲乙方對于產品已安裝部分，應共同承擔負責成品的保護，甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護，甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔相關責任。

　　七、甲方職責:

　　1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點，并確保乙方施工期內的需要，費用由甲方負責。

　　2、開通施工場地的'通道，滿足乙方施工運輸的需要。

　　3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費及城建規劃等相關部門征收的本項的其它費用。

　　4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關系，并確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負責。

　　5、在施工過程中，甲方與本工程無關的人員未經乙方同意，不得擅自進入乙方施工現場，否則造成人員傷亡由甲方負責。

　　八、乙方職責:

　　1、乙方根據甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。

　　2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領導的監督、檢查，乙方應給予積極的配合，對于乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改，由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。

　　3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔，甲方不負任何責任。

　　4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。

　　5、竣工清理現場并具備交驗條件。

　　九、土建方應配合的相關事宜:

　　1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。

　　2、提供土建施工進度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。

　　3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。

　　十、施工工期:

　　在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期，日歷天數工期 天，如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。

　　十一、合同爭議、合同的生效與終止:

　　(一)爭議:

　　甲乙雙方因合同糾紛發生爭方，可先行協商，協商不成時，由起訴方所在地法院管轄。

　　(二)、合同的生效與終止

　　本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。

　　十二、交工質量保修承諾

　　1、交工質量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。

　　2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。

　　3、保修期滿后，乙方將長期優惠有嘗服務，做到定期回訪，及時處理使用中出現的問題。

　　十三、其它約定:

　　1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移，如甲方未結清工程款，標的物仍屬于乙方所有。

　　2、乙方支取工程款時，須出據帶有財務紅章的收據或發票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內容填寫正確完整，否則，由此引起的相關問題由責任方承擔。

　　3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設計的并由甲方簽字蓋章認可后的圖紙。

　　4、結構網架設計，甲方除提供設計院的正式圖紙外，設計網架的懸掛物等，如燈飾內裝部分必須告知乙方，否則出現問題自負。

　　5、甲方需乙方出正規圖紙，相關費用由甲方承擔。

　　6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　雙方簽字蓋章后生效。

　　十四、備注:

　　代表人: 代表人:

　　代理人: 代理人:

　　地址: 地址:

　　電話: 電話:

　　開戶行: 開戶行:

　　帳號: 帳號:

加工承攬合同11

　　承攬方：

　　代表人： 職務： 電話：

　　定作方：

　　地 址： 電話：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條 承攬項目概況

　　1.項目名稱：

　　2.項目地點：

　　3.項目內容：

　　4.建筑面積：

　　5.承攬方式：承攬方包工包料

　　第二條 圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。

　　第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條 項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條 確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條 材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本項目質量標準 ：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條 項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　(2) 第十條 合同價款支付方式

　　1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。

　　第十一條 違約責任

　　1. 承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的'，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

　　2. 定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　第十二條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十四條 其他約定事項：

　　第十五條 附則

　　(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。

　　(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

　　(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

　　定作方： 承攬方：

　　代 表 人： 代 表 人：

　　聯系方式： 聯系方式：

　　年 月 日 年 月 日

加工承攬合同12

　　購貨單位（甲方）：

　　供貨單位（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》相關規定，經甲乙雙方協商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。

　　一、產品名稱及價格

　　產品名稱

　　規格

　　數量（約）

　　M2

　　單價

　�。ㄔ�）

　　合計

　�。ㄔ�）

　　備注

　　60單面鋁塑窗

　　約

　　4000

　　300.00

　　1，200,000.00

　　中空白色玻璃，鋁隔條。

　　合計

　　1，200,000.00

　　人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整

　　備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材；

　　2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內白色（塑鋼）

　　3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

　　4、以上價款包括：窗型設計、制作，運輸，安裝費用。

　　5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計，最后按甲方確認后的`圖紙進行加工。

　　二、產品要求及技術標準

　　1、產品符合《單面復合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業標準。

　　2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規程》（JGJ/103-96）標準執行。

　　三、供貨時間及安裝日期

　　根據甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。

　　四、施工方法

　　濕法或干法安裝由雙方根據實際情況商定。

　　1、干法施工：膨脹螺栓固定，發泡膠保溫，打密封膠。

　　2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。

　　五、產品保護

　　門窗進入現場后由甲方提供存放場地，安裝上墻，由施工負責產品保護（外包裝由乙方負責）。甲方提供必備的安裝條件，提供電源線位，垂直運輸由甲方幫助協調，保證乙方順利安裝。

　　六、結算付款方式

　　1、按甲方提供尺寸結算面積。

　　2、

　　七、驗收

　　以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收，如不驗收視為合格。

　　八、售后服務

　　1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年，從工程驗收竣工報告后生效之日起，一年內設專人跟蹤服務，隨叫隨到。

　　2、保修期外，仍然堅持門窗本身質量問題免費維修，人為造成的質量問題給予維修，需收取工本費。

　　九、其它事項

　　1、雙方在合作過程中，如果出現違反約定的事情時，雙方盡量通過友好的方式進行協商解決。

　　2、在本合同中如果出現補充協議，雙方均應以書面形式確認，否則視為無效。

　　以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協商解決。

　　本協議經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

加工承攬合同13

　　定做方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：____________

　　法定代表人：

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1.1 本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。

　　1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。

　　三、加工成品質量要求

　　3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。

　　四、訂單確認

　　4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品（正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下）及新產品，雙方另行協商交貨期。

　　4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1 定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。

　　5.2 產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　6.1 （用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2 （用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術資料、圖紙提供辦法

　　7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。

　　9.3 每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

　　9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　10.1 交（提）定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　10.2 交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1 發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關（若有）

　　加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等），導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

　　十三、保密條款

　　13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2 承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3 未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6 承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

　　13.7 雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

　　13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　13.9 上述所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。

　　13.10 應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

　　13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

　　13.12 在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

　　13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　14.1 未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2 交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

　　14.3 未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的'，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4 逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　14.5 未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　14.7 異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

　　14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

　　14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　14.12 承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

　　16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定做方：

　　公章：

　　法定代表人：

　　開戶銀行:

　　帳號：

　　法定地址：

　　電話：

　　________年_____月_____日

　　承攬方：

　　公章：

　　法定代表人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定地址：

　　電話：

　　________年_____月_____日

加工承攬合同14

　　原告：_________________________，男，漢族，19xx年10月2日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________；

　　被告一：_______________________，男，漢族，19xx年5月21日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________；

　　被告二：_______________________，男，漢族，19xx年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯系電話：_________________。

　　訴訟請求：_________________

　　1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。

　　2、本案訴訟費由被告承擔。

　　事實和理由：_________________

此致

　　___________人民法院

　　具狀人：___________

　　____年_____月_____日

加工承攬合同15

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交(提)貨的時間和地點：

　　1．交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2．交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________％(10％--30％幅度)或酬金總額的_________％(20％--60％幅度)違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的._________％(10％--30％幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________％(20％---60％的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式 _________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方(蓋章)：_________承攬方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　電話：_________電話：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【加工承攬合同】相關文章：

承攬加工合同06-30

承攬加工合同(精選)07-15

加工承攬合同07-16

(精選)承攬加工合同07-18

加工承攬合同(范本)10-06

有關承攬加工合同03-01

關于承攬加工合同02-17

承攬加工合同【熱】07-15

【必備】承攬加工合同07-15

(推薦)承攬加工合同07-15