【推薦】鋼材合同集錦8篇
在人們的法律意識不斷增強的社會，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編收集整理的鋼材合同8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
鋼材合同 篇1
買受人(以下簡稱“甲方”)：
出賣人(以下簡稱“乙方”)：
使用方向(項目名稱)：
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間：
第二條 質量標準：按國家現行標準執行，盤條圓鋼執行GB1499.1-20xx,螺紋鋼執行GB1499.2-20xx，以及相關國家標準。
第三條 乙方對質量負責的條件及期限：乙方對所提供的產品質量全權負責。甲方應在在收到鋼材7天內，對乙方所提供的產品規格型號、數量進行檢驗，如出現規格型號或數量不符合甲方需要，乙方在接到甲方書面通知后應立即無條件調整更換。
第三條 包裝標準、包裝物的供應與回收： 按照國家標準捆扎，包裝不散捆，不回收。
第四條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法： 質量證明書隨出庫單及貨走。
第五條 合理損耗標準及計算方法： 螺紋鋼、圓鋼按理論重量結算，盤圓以過磅重量結算。
第六條 標的物所有權自交付之日起轉移。標的物所有權轉移前的全部風險由乙方承擔。 第七條交(提)貨時間、方式、地點：乙方收到甲方下達的計劃后，在3日內送至甲方指定的**地點。
第八條 供應范圍、數量及相關補充：乙方負責運輸范圍由*至*；本合同使用量約計*噸，具體按照實際供貨數量結算。
第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔： 汽車運輸至甲方施工指定地點，費用由乙方承擔，工地卸車費用由乙方承擔。
第十條 檢驗標準：按照國家現行標準進行檢驗。
第十一條 結算單價的確定及內容：結算單價 =阿里巴巴鋼材網公布單價+ 運雜費單價 + 業務加價；結算單價包括材料費、運費、裝卸費、稅費、利潤等落地單價。
第十二條 關于阿里巴巴鋼材網公布單價的約定：
1、阿里巴巴鋼材網公布單價是指需方下達計劃當日的阿里巴巴鋼材網公布的 鋼材市供方供應的鋼材的廠家在阿里巴巴鋼材網當天未公布的，則執行阿里巴巴鋼材網當日公布的相應規格中的最低單價。
3、如果需方下達計劃中部分規格在當日沒有公布單價，則按照以下規格間價差規律進行相應調整。[(1)HRB335φ12mm單價=HRB335φ32mm及以上規格單價=HRB335φ14mm單價+50元=HRB335φ16-25mm單價+100元；(2)盤條φ6.5mm單價=盤條φ8mm單價=盤條φ10mm單價；(3)圓鋼φ12-14mm單價=圓鋼φ16-32mm單價-80元。]4、需方對生產廠商有要求時，供方必須優先滿足需方要求。
第十三條 結算方式、時間及地點： 貨到現場，經驗收合格后 日內付結算貨款的'80%，剩余20%一個月內付清。如甲方資金困難
第十四條 擔保方式(也可另立擔保合同)： 無。
第十五條本合同解除的條件：
第十六條違約責任：
1.工業品品種、規格、質量不符本合同規定時，乙方應負責產品的調換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值 3‰ 計算向甲方償付逾期交貨的違約金并承擔不能按時交貨而給甲方造成的經濟損失。甲方有權解除合同。
2.乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的 3% 的違約金。甲方工程結束若有部分剩余產品，按本合同價退貨，退貨運費由甲方承擔。
3.產品交貨時間不符合合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款3‰的違約金。
4. 產品價格如須調整，必須經雙方協商，在雙方未達成協議前或雙方不能達成新的協議,仍應按合同原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨價款的3‰作為違約金付給甲方。
5. 甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必須提出充分理由，經雙方協商一致后方能施行，提出解除合同的一方須向對方償付因解除合同帶來的經濟損失。
6. 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕收貨或供貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
7. 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得對方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
8.甲方逾期付款應支付乙方相應的經濟損失。
第十七條 合同中約定的雙方權利與義務不得轉讓。如一方轉讓，另一方有權解除本合同或要求對方承擔因此而給其造成的損失。
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，雙方約定依法向甲方法人工商住所地有管轄權的鐵路運輸法院起訴。
第十九條本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲、乙雙方協商，另訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規執行。
第二十條 本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
第二十一條 其他約定事項：
甲方(章)： 乙方(章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂地點： 簽訂地點：
簽訂時間： 簽訂時間：
鋼材合同 篇2
甲方(賣方)：
甲方法定代表人：
甲方授權代表：
乙方(買方)：
乙方法定代表人：
乙方授權代表：
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲、乙雙方本著平等、互利、互惠的原則，就乙方向甲方采購鋼材有關事宜達成如下協議：
二、供貨數量
乙方因工程需要，自本合同簽訂之日起，不定時、多批次向甲方采購為準。
三、交易方式
口頭或書面向甲方訂貨，有權簽收甲方的供貨單，乙方對該代表的一切行為均予以認可;
2、除上述代表外，乙方未經書面通知甲方，擅自變更上述授權代表、擅自指定其他人員簽收甲方供貨單的，不論其有無授權或是否加蓋乙方公章，乙方均須對該供貨單簽收的供貨承擔全部付款義務，并且不得以簽收人員變更或無授權等任何原因拒絕付款;
3、上述乙方授權代表可以用電話、傳真、訂貨單等形式通知甲方所采購鋼材的具體品名、規格、數量等，甲方應當按照乙方的發貨通知將乙方所需鋼材送達雙方指定地點，如有特殊原因無法及時送達的，甲方應提前三天通知乙方; 4、乙方自行提貨或在甲方的.鋼材送達之后，應當場予以清點數量，核對規格、品名、價格等，乙方核實確認后須在甲方送貨單或供貨單上簽字或蓋章簽收，如有質量問題，乙方應在收到貨物之日起 7日內書面通知甲方，并提出相關檢測報告，否則該批鋼材的質量視為乙方確認完全合格。
5、乙方確認：乙方完全認可甲方制作的送貨單或供貨單作為甲乙雙方結算的憑證與依據。
6、運輸方式及費用負擔： 產品運輸費、產品包裝物以及所產生的包裝費由甲方提供及承擔。
四、價格及結算方式
3、付款方式及時間：
五、違約責任
1.若乙方未在上述約定付款期限內付清貨款的，甲方有權解除合同，并有權自乙方逾期付款之日起，按總貨款每日萬分之五計算逾期違約金;
2.在合同履行期內，若乙方更換供應商，應提前15日通知甲方，并于通知到達甲方之日起五日內向甲方付清所有貨款，否則，每逾期一日，乙方應向甲方支付所欠款項萬分之五的違約金;
3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之五向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方代為保管、保養貨物所支付的費用;
4、因不可抗力因素導致合同無法履行的，雙方可終止合同。乙方應于合同終止之日起五日內向甲方結清所有款項，逾期支付的，每逾期一日，乙方應向甲方支付所欠貨款總額的萬分之五的逾期違約金。
六、爭議解決 合同履行過程中發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成，可向乙方所在地人民法院起訴。
七、其他
本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生 效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材合同 篇3
供方：（乙方）
需方：（甲方）
第一條：合同條款
1.1產品名稱、商標規格、生產廠家、數量、金額及供貨時間。
1.2：最終結算數量以甲方實際需求數量為準。
1.3：上述單價為材料到現場加工好的單價，包括原材料費、運雜費、加工費、各種稅費、利潤等費用。該單價包括本合同明示和隱含的全部工作內容、責任、義務和風險。 第二條：質量標準
2.1：加工所用原料的質量要求、技術標準按國家現行標準執行。
2.2：鋼筋的出廠、運輸現場交驗等環節中，乙方應確保其質量符合技術標準要求，以甲方供應的施工圖紙為準，如有更改，甲方應以書面的形式通知乙方。
第三條：供應方式
3.1:乙方根據甲方提供的加工鋼板套,需求計劃和供貨時間計劃.。
3.2:如果乙方不能按甲方提供的需求計劃和供貨時間計劃，向甲方交貨的，乙方應在該計劃要求的供貨時間前十天通知甲方，方便甲方調整施工方案。
第四條：運輸
4.1：由乙方組織運輸工具將鋼筋運至甲方工地過程中，途中一切安全等事項由乙方承擔，甲方不承擔責任。
4.2：乙方的運輸工具在進出現場的過程中造成甲方及第三方的財產損失和人員傷亡由乙方承擔全部責任，如果責任因甲方造成的`，則由甲方承擔。
第五條：交貨驗收
5.1：鋼筋數量以甲方實際簽收數量為準
5.2：鋼筋的驗收：按要求加工制作，在場內進行質量自檢，合格后交甲方簽收。
第六條：結算和付款
6.1：甲乙雙方簽訂合同后預付材料款50%，下余按計劃進度送料數量付款：
6.2： 甲乙雙方每月20日前核對加工數量，乙方提交正式發票后辦理結算手續，結算手續辦理后10天內支付貨款
第七條：雙方權利和責任，甲方的權利和責任
7.1：按時和乙方核對供貨數量、辦理結算、支付貨款。
7.2：提供場內通道，方便乙方貨到工地，卸貨由甲方負責。
7.3：按照甲方要求的加工技術指標和質量標準組織生產，及時供貨。
乙方權利和責任
7.4：服從甲方的現場驗收，對對加工技術指標和質量標準不合格的，乙方應自費運出工地并賠償因此給甲方造成的損失。
7.5：乙方應確保自己雇傭的員工的運輸車輛安全及運輸過程中對環境的保護，為他們的運輸設備購買保險，購買保險的費用由乙方承擔。
7.6：乙方應提供甲方需要的其他證明材料、如鋼板、鋼筋原材質保書等。
第十二條：違約責任：
12.1 甲方應每月提前10日將次月鋼材用量（大計劃）報給乙方。甲方應提前三天將下周鋼材用量（小計劃）報給乙方，乙方以及時安排備貨。甲方已下定單貨物不得退貨。
12.2：若因供方產品質量不符合國家現行標準或未按甲方計劃進料時間及時供貨，導致甲方工程停工或規格代換的經濟損失及質量事故，供方將承擔其相應的經濟損失及責任。
12.3：若因供方不能提供某些規格產品，而由需方負責尋找的該規格的鋼材，供方必須承擔相應的價差。未盡事宜雙方另行簽定補充協議。
第十三條：合同爭議的解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人實事求是、友好協商的解決，若雙方確實無法協商一致，可依法向合同簽定地人民法院起訴。
第十四條：其他事宜
14.1:本合同在履行期間雙方簽訂的補充協議、會議紀要、簽證書、合同書以及附件，與本合同具有同等法律效力。 14.2：未盡事宜雙方友好協商解決。
14.3：本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。經雙方簽字蓋章后生效，合同條款明示或者隱含的責任和義務全部履行完畢后本合同自行失效。 。
甲方：
乙方：
住所：
住所：
法定代表人：
或委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
或委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
鋼材合同 篇4
甲方：_______________(需方)
乙方：_______________(購方)
甲、乙雙方本著公平合理、誠實信用的原則，在充分協商一致的基礎上，就甲方開發的建設工程的鋼材采購達成如下條款，望共同遵守。
第一條、鋼材需求
因甲方開發的______工程建設的需要，甲方委托乙方定購該工程所需的各種型號、規格的鋼材共計______噸。
第二條、產品質量標準
現行國家標準執行。產品廠家：__________________等國標鋼材。
第三條、交貨地點、方式及期限
�、乓曳剿拓浀郊追絖_____項目施工場地。
�、萍追街付╛_____，聯系電話：______為收貨經手人，乙方指定：______為供貨經手人，聯系電話：_____如因客觀原因，收貨經手人不能到場收鋼材的，甲方得另行指定收貨經手人同時以書面形式通知乙方，并對另行指定的收貨經手人的行為承認其法律效力。
�、且曳絿栏癜凑占追较蛞曳綀笏偷匿摬挠媱澐制诜峙磿r供貨，裝卸、運輸、過磅費用每噸元由乙方承擔，貨到付清。
�、燃追綉崆跋蛞曳綀笏陀貌挠媱�，并經乙方送貨經手人簽字認可，如未經乙方送貨經手人簽字認可，導致乙方不能按時到貨，其責任由甲方自行承擔。
�、梢曳綄摬乃椭良追街付ǖ牡攸c后，甲方的收貨經手人應及時對乙方所送鋼材的數量進行核對，同時依據本合同第五條之規定對當次驗收的鋼材價格進行確認并在送貨單上簽字后作為結算依據。非因乙方代購鋼材有較大質量問題或所送鋼材規格與甲方報送的用材計劃不符合外，甲方不得拒絕收受貨物，否則甲方應承擔由此給乙方所造成的損失，包括但不限于運輸費用、裝卸費用;
�、时P圓按電子衡稱過磅重量計算，螺紋鋼和圓鋼按理論點條計算。每次乙方代購總量與甲方報送的計劃供貨總量允許誤差在±___%的范圍內，在此范圍內，視為乙方代購數量符合甲方報送的計劃供貨量。
第四條、貨物驗收
甲方應在收到乙方鋼材的次日起___天內(法定節假日順延)將乙方所送鋼材送交法定檢驗機構進行檢驗。如甲方通過檢驗發現乙方所代購鋼材不符合本合同約定的質量標準，應在檢驗結果出來的當日起___日內書面通知乙方，并由乙方簽字予以確認。甲方怠于通知的，視為乙方代購鋼材的質量符合合同的約定。如乙方代購的鋼材不符合合同的約定，在甲方履行通知義務后，乙方應在收到通知之日起___天內調換貨物，并由乙方承擔裝卸、運輸費用。
第五條、鋼材價款結算、付款方式及期限
�、偶追较蛞曳接嗁彽母鞣N型號、規格的鋼材價格按供貨當日，甲、乙雙方的`收、供貨代表在供貨單上簽字注明的價格視為甲、乙雙方確認的執行價格，該價格為不含稅的鋼材代購結算價格，甲方最終以此價格結算給乙方代收代付，由甲方盡納稅義務。
�、萍追匠兄Z委托乙方代為與第三方進行各種型號鋼材選購洽談，乙方可以不披露該第三方的信息。
�、潜竞贤扇∫曳较蚣追桨戳拷Y算貨款的形式，每月的___號結算并支付所有代購的鋼材款項。
如甲方以未到期的銀行承兌匯票付款時，應按照中華人民銀行規定的該期內最高貼現利率承擔相應的利息。乙方委派為本合同貨款結算經辦人，甲方將款項轉到______賬號，否則由此給雙方造成的損失由甲方獨立承擔。
第六條、違約責任
�、旁诩追經]有違約的情況下，乙方應按甲方報送的計劃按時送貨，如因乙方無法定免責理由未按時送貨所導致甲方工地停工___天以上時，則由乙方向甲方承擔___萬元的經濟損失。
�、萍追綉獓栏癜凑蘸贤s定按時支付乙方代購的貨款及傭金，否則，乙方有權停止送貨并有權要求甲方一次性支付全部貨款，并由甲方承擔逾期未支付的貨款總額每天千分之___的違約金。
第七條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，若雙方確實無法協商一致，則由______市仲裁委員會仲裁。
本合同一式___份，雙方各執___份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
電話：______________________電話：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
鋼材合同 篇5
一、雙方當事人
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
二、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量求進行送樣檢測，檢測合格后方可投入使用。
三、交貨地點、方式：供貨方將材料運至江暉景苑1#樓施工現場。
四、運輸方式及費用負擔：供方負責運輸，運輸費用含在材料單價中。
五、合理損耗及計算方式：貨到現場雙方清點計量 。
六、驗收標準、方法及提出異議：以宜昌市質量檢測中心報告為驗收依據。
七、結算方式及期限：第一批30T不結算，第二批30T結算第一批貨款，依次類推，主體完工后一個月內結清余款。
八、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為合同附件：無。
九、違約責任：
1、供貨方提供不合格材料進場，需方有權不收，退場費用由供方負責;
2、供方按需方計劃數量供貨，如因供方材料延誤工期損失由供方負責;
十、其它約定事項：
1、 上述表中單價根據市場單價行情可作調整。
2、結算時提供貨款發票 。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
鋼材合同 篇6
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的'單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。
我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現。
訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。
因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。
因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。
鋼材合同 篇7
供貨方： (以下簡稱甲方)xxx
需貨方： (以下簡稱乙方)xxx
擔保方： (以下簡稱丙方)xxx
乙方因工程建設的需要，向甲方購買鋼材，丙方對乙方合同義務進行擔保，為明確各方的權利義務，經各方平等友好協商，訂立以下條款，鋼材購銷合同范本大全。
一、乙方 工程建設所需的鋼材全部從甲方購買。未經甲方書面同意，乙方不得從其他渠道購買鋼材(注：合同簽訂后，甲方每一次送貨后，乙方未在一個月內向甲方再次發出書面的需貨通知，則該情況視為乙方從其他渠道購買鋼材，即為違約)，否則，甲方視乙方違約，乙方違約應本合同第五條第3款的要求賠償給甲方，同時甲方有權單方解除合同并要求乙方支付所有貨款(含墊資款和到期貨款)。
二、乙方根據工程進度的需要，分批向甲方購進所需鋼材，乙方每次需貨，應提前 天以傳真方式(傳真需加蓋乙方公司公章)通知甲方所需鋼材的規格、型號、數量、單價及貨款價值，該傳真應經甲方書面確認，甲方在確認后安排車輛將該鋼材送到乙方上述工地現場，運費及吊裝費由甲方承擔。注：若乙方以電話方式通知甲方送貨，則送貨時間、地點、數量、單價、總金額以送貨單所列示的信息為準，甲乙雙方對簽收的送貨單無爭議。
三、每批貨物的價格參照上海西本鋼鐵貿易發展有限公司的當天市場價格上浮 元/噸計算，并以送貨單確定的單價和總金額為結算依據。甲方所送鋼材數量全部按理論重量或 計算。
四、鋼材接收驗收方式：
1.鋼材交貨地點為： xxx
2.乙方授權本公司工作人員名字 ，身份證號碼 ，工作人員名字 ，身份證號碼 。負責收貨并代表乙方簽署收貨單(或送貨單)，其簽收視為乙方收貨且對貨款金額的確認，簽收時該工作人員應出示身份證并在相應單據上注明身份證號碼。乙方安排其他工作人員收貨時，應由工作人員出示乙方出具的授權委托書或者由乙方能夠直接在收貨單上加蓋公章，或由乙方單位法定代表人簽字。
3.乙方收貨后應先檢測后使用，如未經檢測先使用則視為合格。乙方收貨如發現有質量問題應在收獲起三日內書面通知甲方，并提出相關的檢測報告，否則該批鋼材的質量視為完全合格。經甲、乙雙方確認鋼材質量確實不合格后，甲方應將質量不合格的鋼材運回，并承擔運回所發生的運費，但甲方不承擔其他責任，同時甲方在五日內換送合格鋼材。
五、付款方式及期限：
1. 乙方的'工程于 年 月 日開始至 年 月 日止，這期間總計鋼材用量為 噸全由甲方供貨。
2. 甲方先期墊資 噸鋼材，以后每次送貨到場后當場支付該批貨款的 %，剩余 %的貨款累計到滿 噸貨款時，則甲方為乙方實際墊資了
噸貨款，該 噸鋼材款自合同簽訂日起滿 個月時即行全部支付;期間超出 噸的部分在貨到時即行支付各批次貨款，乙方應在當日以現金方式支付給甲方。
如乙方未按前款規定如數支付材料款，甲方有權拒絕送貨并有權把未使用的鋼材運回(注：乙方應賠償此批全部鋼材來回運費及吊裝費)并要求乙方支付所有貨款(含墊資款和到期貨款)，同時乙方應承擔應付鋼材款及墊資款日計千分之 的違約金;另甲方有權就乙方付款不符(違反本合同付款規定)的行為單方解除合同。
3. 乙方應要求甲方在 年 月 日開始供應鋼材，乙方要求甲方供貨總量不少于 噸，若乙方需求數量不足合同數或乙方未在合同簽訂后 日內要求甲方供應鋼材，乙方應適當補償甲方由于墊資而造成的經濟損失，乙方補償給甲方以 噸鋼材墊資款(按送貨單確定的金額為準)為基數按人民銀行同期貸款利息的四倍計算并支付給甲方作為補償金。
六、甲、乙、丙三方應嚴格遵守本合同，乙方違約造成甲方解除合同的，乙方應在合同解除后十日內支付全部所欠鋼材款并承擔全部鋼材欠款日計 %的違約金。
七、甲、乙、丙三方發生任何爭議首先應協商解決，協商解決不成，提交甲方住所地人民法院訴訟處理。
八、丙方對乙方在本合同中應履行的所有義務包括但不限于墊資款、貨款及違約責任的承負進行擔保，擔保期限自債務產生之日起到債務履行期滿后二年。
九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各執一份，自三方簽字蓋章后生效。
甲方(印章)：xxx乙方(印章)：xxx 丙方(印章)：xxx
電話：xxx 電話：xxx 電話：xxx
地址： xxx地址： xxx地址：xxx
合同簽訂日期：xxx 年xx月 xx日
鋼材合同 篇8
需方：(簡稱甲方)
供方：(簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上，就宣城水東親心谷一期健康養生中心、游客接待中心建設工程的鋼材買賣事宜協商一致，特訂立如下合同。
第一條、工程概況
1、建設單位：
2、施工單位：
3、工程名稱
4、工程地點：
第二條、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間：
產品名稱牌號
商標規格
型號生產廠家單價
�。ㄔ�/噸）計劃
數量（噸）總金額
螺紋鋼、線材8-25mm馬長江參照安徽合肥“我的鋼鐵網”當日價格下浮50元/噸約1500噸
新興
富鑫
貴航
臨鋼
合計人民幣金額（大寫）：
1、上表中的鋼材單價為供方送到工程施工現場的價格，該價格已包含了運輸費、裝卸費等費用。
�。�、稅率為17%，稅金按照實際供貨價款金額計取由供貨方承擔，供貨方應當開具增值稅專用發票。
3、上表中的數量為計劃數量，最終結算貨款以雙方實際交付量為準。
第三條、質量要求、技術標準：乙方所提供的鋼材質量必須符合國家標準GB1499.2—20xx鋼筋混凝土用鋼標準規定以及其他相應國家標準，鋼筋直徑的偏差值必須控制在GB1499.2—20xx表3中的數值規定；若達不到該標準規定，甲方有權拒絕簽收，其相應的違約責任按照本合同第十條條款處理。
第四條、交貨時間、方式：
1、甲方根據工程進度需要，分期分批次向乙方購買所需要鋼材，甲方每次要貨時應提前三天把需要鋼材的規格、型號、數量等要求通知乙方，乙方接到通知后兩天內將所需要鋼材送貨到工程施工現場。
2、乙方應按甲方的要求，按時、按質、按量、按規格，自行備車送貨到工程施工現場，并自行組織裝卸貨物。
第五條包裝標準、包裝物的供應與回收：鐵皮整件包扎，不回收。
第六條、合理損耗及計算方法：
1、螺紋鋼，按國標理論計算重量；圓鋼，按國標理論計算重量，但鋼筋的規格直徑必須符合國標規定。
2、線材，甲方對線材可按吊牌或過磅抽檢重量，若乙方貨單數量實際少于過磅抽檢重量的3‰時，同批次所供貨單重量按該過磅抽查重量缺少比例的3倍扣減。
3、甲方必要時可以對磅秤進行檢查。
第七條、驗收標準、方法：
1、按本合同第三條約定標準進行驗收。
2、乙方必須隨車附帶有效的鋼材出廠質量合格證明文件，應提供廠方的生產許可證。甲方安排驗收人員對進場鋼材進行數量以及表觀質量驗收；如質量有異議，甲方負責送有關檢測機構檢測，若檢測該批次鋼材為不合格鋼材由乙方負責退回，檢測費用和運輸費等費用由乙方承擔，乙方除重新補齊合格鋼材外，還需承擔給甲方造成的損失。
第八條、貨物簽收和核對方法：
甲方授權數量簽收人員盧純榮（李茂龍），聯系電話：13912670682，簽收人員僅對貨物的數量和外觀質量進行簽收，無權對價格、金額、違約金等進行調整或結算；超出授權范圍，甲方有權不予認可；未經書面授權變更簽收人員的簽單，不能作為雙方結算憑證。
第九條、結算方式、支付方式及期限：
1、每月 25 號，乙方憑上述數量簽收人員簽字的送貨單，報到甲方財務部門進行核對，經核對無誤后，再由甲方項目負責人陳建新和(或)甲方授權結算人員 簽字確認，結算單據方可生效。
2、甲乙雙方一致同意選擇A （Ａ?Ｂ）種期限、方式結算：
�。�、乙方根據結算單據開具稅率為17%的增值稅專用發票，甲方收到結算單、送貨單和發票（三者同時具備）后當月內，支付乙方鋼材款的100%。如逾期支付的，按照逾期支付金額的日萬分之六向乙方支付違約金，所產生的違約金須在20xx年9月1日前全部付清。
�。�、乙方同意為本工程項目墊資萬元，貨款的結算方式為：
�、僭趬|資額度 萬元以內（含本數），乙方不向甲方計取利息；達到該額度的，乙方即可于三個工作日內向甲方結算墊資部分貨款，墊資部分貨款自結算次日起按日息萬分之三由甲方承擔墊資利息。
�、诔^墊資額度 萬元部分的`貨款，甲、乙雙方應每月結算一次，且甲方應于結算后五個工作日內將該超過墊資部分的貨款支付給乙方，如逾期支付的，自第六日開始按照逾期支付金額的日萬分之三向乙方支付違約金。
�、蹓|資部分貨款，甲方同意在本工程主體封頂后_ （建議時間為三個月左右）個月內付清。如逾期支付的，甲方同意墊資部分的利息自逾期日起從日萬分之三提高至日萬分之五，但不另行計取違約金。
3、甲方所付款項均系優先用于支付貨款本金和墊資款本金，再支付墊資款利息、逾期支付貨款違約金；甲方如確有違約逾期支付貨款須承擔違約金的，違約金應在最后一期貨款支付的同時一并結算支付。
第十條、違約責任：
1、乙方如遲延供貨，除賠償甲方損失外，遲延期間應向需方支付違約金，違約金每日按應供貨物價款的萬分之六計算；
2、乙方所交產品品種、型號、商標、規格、廠家、質量不符合同約定的，由乙方負責調換，并承擔調換或退貨而支付的實際費用，同時賠償由此給甲方造成的損失。乙方不能調換的，按不能交貨處理。
3、如乙方未按合同履行，甲方有權通知乙方解除合同，除賠償甲方損失外，還應向甲方支付未履行部分合同金額20%的違約金。
第十一條、雙方約定的其他事項：
1、本合同所訂一切條款，供、需雙方任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
2、當價格降幅達15%以上時，雙方協商調整價格，協商不成需方可解除合同。
3、乙方在結算單或送貨單上等單方制作的任何條款或文字說明均不視為雙方的約定，也不得作為變更本合同的依據和條件，如合同單價、付款方式、違約責任等重要條款如需調整，須以雙方另行簽訂補充協議。
4、本合同履行中如甲方出具了蓋有項目部“工程技術資料專用章”的有關結算、簽收單或欠款等的憑證的，不得作為合同的結算依據。
5、每次付款前，乙方必須向甲方提供稅率為17%的增值稅專用發票。由于乙方未按時向甲方提供稅務發票，甲方可以拒絕支付貨款，由此導致甲方延期支付的，不視為甲方違約，乙方不得向甲方主張此期間的違約金或利息等。
6、甲方的稅務信息：
統一社會信用代碼：913307837045832167，戶名：歌山建設集團有限公司；開戶行：；銀行賬號：；地址及電話：。
7、乙方稅務信息：
統一社會信用代碼： ，戶名： ；開戶行：；銀行賬號： ；地址及電話： 。
第十二條解決爭議方式：發生糾紛時，雙方協商解決，協商不成其解決爭議方式為向浙江省東陽市人民法院起訴。
第十三條合同生效：
本合同經雙方經辦人員簽字并加蓋雙方公司合同專用章或法人章后生效。
本合同一式陸份，甲、乙雙方各執三份。
需方（蓋章）：供方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
簽訂時間：簽訂時間：
【鋼材合同】相關文章：
鋼材的合同02-21
鋼材購買合同02-16
供應鋼材合同03-09
鋼材運輸合同04-05
鋼材購銷合同06-27
鋼材供應合同06-02
鋼材供應合同02-26
鋼材加工合同03-07
鋼材采購合同03-09
鋼材供貨合同03-19