設備工程合同15篇
隨著法律觀念的深入人心,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編為大家收集的設備工程合同,希望能夠幫助到大家。
設備工程合同1
出租方:(以下簡稱甲方)
承租方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規的規定,雙方本著平等互利的原則,以嚴守合同、信譽至上為準則,經充分協商簽訂以下合同。
第一條 甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用的租賃物資租賃給乙方使用,其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準,租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。
1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。
2、賠償費如不執行上表單價,結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償,損壞扣件按市場價賠償,運費、下車費則按實際結算。
第二條 乙方所租上表物資,須向甲方提供蓋有鮮章的營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件,并按租賃物數量的多少向甲方繳納押金 元(大寫: )。押金不得中途抵扣租金,不計利息,辦理結算時在完清各項手續后方能退還。
第三條 租賃期限不得少于一個月,但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月的按一個月(30天)計算,一個月及其以上的按實際天數計算,法定節假日除春節三天不計租金外,其余照計。
第四條 乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金,不得拖欠,否則,甲方有權終止合同,收回租賃的各種物資,原租金、賠償費、上下車費,乙方應按實支付。
第五條 乙方對甲方出庫的物資應進行當場檢查驗收,凡不符質量標準的'物資應當場拒收,否則,由此而造成的大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。
第六條 違約責任
1、甲乙雙方違反本合同的有關規定均屬違約,違約方應按租金總額的30%支付違約金給守約方。
2、乙方應在每月底前按時支付租金,反之則從次月起每天按應付租金總額的3%向甲方支付違約金。
第七條 賠償約定
1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資,一經發現,其租金按原租金五倍賠償。
2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時的市場價賠償。
3、租賃物資送還時,乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。
4、乙方未還清所租物資前,不論使用與否,均視為在租,不能中斷租金,須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。
第八條 乙方提貨或返還物資時,必須提前一天通知甲方,乙方在甲方指定的地點自提或交還,其上、下車搬運費按每噸鋼管 元,扣件 元,由乙方承擔。
第九條 其它:
第十條本合同一式二份,每份共2頁,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。更改之處需經雙方簽章認可,否則無效。本合同糾紛由雙方協商解決,直至訴訟到甲方所在地人民法院。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
設備工程合同2
尊敬的審判長、審判員:
四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托,指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人,F發表如下代理意見:
一、被上訴人的請求已超過訴訟時效
1.《民法通則》第136條規定:拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而,被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。
2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。
3.一審判決“審理查明”部分,沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而,在“本院認為”部分,卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”,認定訴訟時效連續。這里,所謂的“基礎事實”,完全是“憑空而來”的。
據此:即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系,被上訴人的請求也已經超過訴訟時效,喪失勝訴權。
二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系
1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日,而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時,成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。
2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”,這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立,《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就,合同當然不生效。
3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人,但是,并不是候聯界的所有行為,都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為,才能由岳陽設計院承擔責任。
4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”,租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此,即使候聯界有租賃空壓機的行為,也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。
5.建設工程領域,普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外,還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定,候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院,而不是代表“廣安智豐公司”呢?
三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》
1.一審判決認定:上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。
針對這一問題,二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。
法官問:“候連書是不是岳陽設計院的職工?”
秦光明答:“不知道是不是岳陽設計院的職工,只知道是候連界的親兄弟”。
被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?
然而,被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實,想以此逃避其舉證責任。
2.《租賃合同》第6條約定:設備進出場時,要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。
另外,與協議履行相關的證據,還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用,誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的'關系。
3.被上訴人主張:其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證,則應當承擔不利的后果。
四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”
1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證!秳趧蘸贤、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。
2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》,更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此,“候連書”的簽字,只能是代表廣安智豐公司,而不能代表岳陽設計院。
3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”,就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理:如果被上訴人將設備交給了一審法院,那么,一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然,這種推理是十分荒謬的。
綜上所述:
1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人,也是本案租賃物的實際使用人。
2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為,只能代表廣安智豐公司,而不是代表岳陽設計院或成都分院,其責任也只能由廣安智豐公司承擔。
3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。
此致
遂寧市中級人民法院
四川法銀律師事務所
杜正武付賢禹律師
二〇一三年一月十五日
設備工程合同3
發包方(甲方):代表人:
承包方(乙方):負責人:
風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。鑒于甲方是______________________項目的發包人,決定將本項目的制冷設備工程安裝交由乙方承包,現就相關事宜達成如下協議:
一、甲方為乙方提供的制冷設備及材料及安裝報酬如下:冷庫共________間,制冷設備共________套,總價款為________________元。
二、交付安裝期限風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的.,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 自________年____月____日開始,________年____月____日竣工交付。風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
三、保修乙方對制冷設備實行保險________年,由于甲方違規操作造成的損失由甲方承擔;保修期間從安裝調試合格、試運行之日起開始計算。
四、驗收安裝完畢,乙方應在竣工日起____日內通知甲方驗收;甲方應在收到驗收通知日起____日內組織驗收,驗收合格后,乙方提供給甲方必要的技術說明、操作方法說明使用注意事項等有關資料。驗收不合格的,乙方應無償返工,直至達到約定標準。
五、結算方式及期限
1、工程量按照實際施工計算。
2、在合同簽訂后____日,付預付款_______元;制冷設備運到安裝地時,甲方付給乙方_______元;安裝調試完畢,運行正常,付給乙方_______元;剩余_______元,作為質保金在保修期屆滿時無息支付給乙方。
六、乙方收到預付款時,及時將款匯給廠家訂購設備,設備采用鐵路運輸(包括公路聯運),收到提貨通知時,應及時驗貨付設備款單,及時去提貨,運到安裝現場甲方不能按合同付款時,乙方不予卸貨并可拉走設備。
七、甲方提供符合國家規定的三相電源(必須有零線),由于供電的原因導致延誤工期,竣工日期順延。
八、由于不可抗力造成損失,乙方不承擔責任。
九、合同履行過程中,任何一方解除合同均應書面通知對方,給對方造成的任何經濟損失,由責任方賠償。
十、違約責任由于工程款未按時到位,甲方如不能按期付款,影響工期,甲方拖延乙方的結算款按每天______%付給乙方違約金;由于乙方原因,不能按期完工,給甲方造成的損失,由乙方承擔賠償責任。十
一、附則
1、甲方未付清工程總價款時,設備所有權歸乙方。
2、本合同一式______份,甲乙雙方各執______份。
3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。
4、本合同未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,均可向工程所在地人民法院起訴。
甲方:地址:聯系人:簽訂地點:簽訂時間:________年____月____日
乙方:地址:聯系人:簽訂地點:簽訂時間:________年____月____日
設備工程合同4
訂立合同雙方:
需方:
供方:
供需雙方根據《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規的有關規定,為明確供需雙方的權利和義務,就需方購買供方產品(以下稱“合同產品”)經友好協商,共同簽訂本合同。
1、定義
1.1、合同產品:指需方依據本合同向供方購買,而供方亦同意銷售給需方的乙方或/及乙方供應商生產、制造、銷售的產品。
1.2、知識產權:是指依據中華人民共和國有關法律和國際條約的規定,權利人所依法享有的專利權、版權(著作權)、商標權、商業信譽和商業秘密權等。
1.3、商業秘密:指需方和(或)其關聯企業合法擁有并被該方視為秘密的技術、財務、商業或任何其他方面的信息。其不為公眾所知悉,具有實用性,能帶來經濟效益,并且該秘密被其合法擁有者采取一定的措施予以保護。在本合同項下,商業秘密/保密信息,包括但不限于本合同在內的商業信息、技術信息以及需方所購買的產品數量、清單、配置及需方客戶信息。
1.4、補充協議:指本合同的補充條款,與本合同具有同等的法律效力。
2、采購的合同產品及價格(見下表)
3、最終成交金額:(大寫) 元整(¥ 元整)
4、付款方式、賬戶及開戶行
供方安裝調試完畢后,需方一次性支付給供方全部款項。同時供方開具全額發票
付款方式:
開戶行: 賬 號:
5、交貨時間、地點及合同產品驗收
5.1、甲方指定的交貨地點為: 收貨人:
5.2、合同產品驗收。產品驗收標準按照以下文件所列要求予以驗收,次序在先的優于次序在后的文件,同一次序文件以時間在后的為準:
5.3、指定的收貨人向供方提出異議之日起7日內,供方未對買方的異議進行處理并答復的,視為默認買方提出的異議處理意見。
6、包裝及運輸
6.1、按照本合同的規定及甲方的要求采用合適的.安全措施,妥善包裝合同產品,適合運輸要求。乙方應對未采取適當、充分的包裝保護措施而造成的損失負責。同時,包裝物應由乙方提供并自付費用。
6.2、乙方負責辦理運輸。
7、服務與保修
6.1、乙方承諾向甲方提供如下售后服務:乙方承諾對合同產品提供廠家規定保修服務,該免費保修期自產品驗收合格之日起計算。
6.2、產品之售出之日起(在正常使用條件下,非人為誤操作或火災等)保修期內免費更換故障部件;質保一年,
6.3、維修響應:一周七天,一天24小時受理用戶咨詢要求,隨時解答使用過程中出現的問題。
6.4、終身維護:保修期過后,我公司將為所售產品提供終身有償維修服務。
6.5、合同產品免費保修期滿后,乙方應繼續提供服務并只收取合理的材料費及人工費。
8、品質和保證
8.1、乙方保證其提供的合同產品符合國家標準、行業標準以及雙方認可或約定的質量標準。
8.2、乙方保證提供的產品能夠使甲方實現合同目的并滿足甲方需求。 7。3乙方保證其所提供的合同產品為原廠生產,產品及其各部件為全新的、未使用過的,產品沒有設計或制造上的缺陷,其對本合同的執行不會違反任何相關的法律法規和合同條款。
9、風險轉移
合同產品的所有權及風險自需方對合同產品驗收合格之日起轉移給需方。
10、違約責任
10.1、違約方在規定期限內不能按時履行義務的,每遲延一天,向守約方支付遲延履行部分總金額千分之五的違約金,但違約金總額不超過合同總金額的30%。
10.2、乙方所提供的產品質量不符合本合同約定標準時,甲方有權選擇更換、修理的權利并有權要求乙方賠償甲方因此而遭受的全部損失和費用(包括但不限于調查費用、訴訟費用、律師費用、損害賠償費用等。)
11、不可抗力
因臺風、地震、水災等不可預見并且雙方對其發生和后果不能避免、不能克服的客觀情況為不可抗力。由于不可抗力的因素對履行合同產生影響時,受影響的一方,應立即將事件情況通知對方,并在10天內提供事件詳情以及合同不能履行、或部分不能履行、或需要延期履行的理由的有效證明文件。按不可抗力事件對履行本合同的影響程度,由雙方協商決定是否解除合同、部分免除或變更合同的責任,或延期履行合同。
12、爭議的解決:
因履行本合同或與本合同有關的任何爭議,雙方應首先協商解決。協商不成時,由包頭市仲裁委員會仲裁解決。
13、補充條款:
本合同之未盡事宜,雙方可以以補充協議或其它書面形式再做約定。
14、合同生效及其他
本合同自雙方授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。 本合同一式 貳 份,雙方各執 壹 份,具有同等法律效力。
15、簽訂地點、時間:
本合同簽訂地為 ,簽訂時間為 年 月 日。
16、合同生效:本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字,加蓋雙方印章之日起生效,傳真件具有相同法律效力
甲方:乙方:年月日:
設備工程合同5
甲、乙兩方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就監控工程合作項目協商一致,訂立本合同。
一、甲、乙兩方關系
乙方為甲方工程的總包方,甲、乙兩方經協商一致同意:乙方將本合同工程進行施工。
二、工程項目概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、施工范圍:監控系統的設計,
5、工程范圍:車間視頻監控系統,監控的錄像保留天數在12天以上。
6、施工標準:按照如國家“弱電技術要求”。
三、監控系統要求布線要求
1、按甲方要求進行安裝調試。
2、設備由甲方指定乙方安裝。
四、工程總造價及支付:
1、工程總造價
(1)、總造價為人民幣(大寫):元
2、甲方應在本合同簽訂兩日內付款,乙方應在確認收款后一天內開始施工。
五、工程設備驗收
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方,甲方驗收后應予確認并負責保管。
2、乙方依合同所訂時間將工程設備及其部件運至指定地點時,甲方應即時接收并妥善保管全部貨物。
六、工程安裝、調試
1、甲乙雙方簽訂合同后,甲方應負責提供系統安裝和調試的必要條件,做好施工方的現場協調工作,積極為乙方提供良好的工作環境。
2、條件具備后,甲方通知乙方開始施工。乙方應當在接到甲方通知后15日內將工程安裝完畢,在安裝完畢后3日內調試完畢。
3、系統開通后12個月內如出現使用故障,乙方負責免費維修,如故障是因人為或意外引起
的,需調換的設備或零件的費用由甲方負責,乙方負責免費維修。
4、系統安裝、調試過程中如有不符合技術要求的,應立即返工直到達到標準。
七、甲乙雙方的責任
1、甲方的違約責任
(1)、中途變更工程的規模、設備規格、安裝地點等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)、中途解除合同,甲方支付乙方違約金,違約金為未履行部分工程款總額的40%。
(3)、未按合同規定的時間和要求向乙方提供場地等輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付工程的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工期間的損失。
(4)、甲方拒絕接收設備和部件,應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發生的.損失;
(5)、由于保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。
2、乙方的違約責任
(1)、提供的設備不符合技術要求。
(2)、未按合同規定的期限交付工程。
(3)、未按合同規定的質量技術要求交付工程。
(4)、未提供設備保修服務
八、售后服務
(1)為12個月內免費維修。超出保修范圍內,收取人工費用。
本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份
訂立合同雙方:
甲方:____________________________________
法定代表人:____________地址:____________電話:____________
簽定日期:
乙方:____________________________________
法定代表人:____________地址:____________電話:____________
簽定日期:
設備工程合同6
甲方:_________
乙方:_________
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
一、乙方承接以下項目:
1、設備搬運到新校:_________元/臺,_________臺,_________元,電腦桌椅_________元/套,_________套,_________元。講臺_________個,_________元。其它東西搬動費用_________元(包括交換機搬運,剩余_________臺電腦及剩余桌椅搬到主控室等等)。合計_________元。
2、電腦拆卸及安裝:_________元/臺,_________臺,_________元。
3、網絡聯接:機房內已有網線,所以不再購買網線。但網線未裝接。網線制作,_________元/節點,共制作_________節點,計_________元。講臺、交換機、集線器、機柜安裝、寬帶進線裝接、系統調試等_________元,rj45接頭_________個,_________元。所有線頭集中到講臺上。采用雙網隔離方案,需添置網卡一塊,_________元。更換網線_________條,原網線不夠長,_________元。合計_________元
4、電源線路及安裝:新區有兩間電腦室未用,其中一間電源線路未安裝。需裝配_________路線路,_________個插座。_________元/個,計_________元,配電箱安裝及三相電源調配費用_________元,工程材料_________元(包括_________個插座,_________mm2銅線_________包,_________銅線_________包,_________mm2銅線_________米,_________路配電箱等)?煽克碗20千瓦以上。合計_________元。
二、其它項目:
1、新區一層多媒體教室加裝講臺底板,多媒體系統無法直接搬動平移,不得不拆卸并重裝。包括拆卸原講臺底板(_________元,原底板為5米×2米的的整塊板),拆卸多媒體系統(_________元),拼裝講臺底板(由制作底板的.木工配合),重裝多媒體系統(_________元)。合計費用_________元。
2、第_________間電腦室電源線路維修,更換一組線路,工錢_________元。
3、電腦(學校電腦)鍵盤更換1個,_________元。
三、其它條款:
1、工程材料的質量,安裝質量,必須符合表格中各項目的要求,網絡100m到桌面。本工程項目有追加,另外協商。
2、本工程期限_________天,超過期限罰款,按_________元/天計算。
3、完工后,甲方組織人員驗收,驗收合格后付款。
4、本合同一式2份,正本甲方2份,乙方1份。
5、本合同簽訂日期:_________年_________月_________日
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳號:_________ 帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備工程合同7
承租方(簡稱甲方):
出租方(簡稱乙方):
因工程需要,甲方租用乙方工程機械設備,本著公正、公平、合理的原理,經雙方友好協商,按《中華人民共和國合同法》的有關規定,達成如下協議:
一、設備:
數量:壹臺,機械使用地點:
二、租賃期限(時間):自__年__月__日起至__年__月__日止。工程機械設備的'租賃以月租的方式出現。甲方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。
三、租金及支付:月租,每月租金__元整(大寫:__元)人民幣,__工作時間為240小時/月,如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作,均由甲方自行負責,乙方租金仍按月租標準計收,甲方應保證乙方按月累計2天的維修時間,超出2天以上部分甲方則可扣除超出天數的租金。若月度使用不足240小時,仍按一個月租金計算支付。超出小時則按__元/小時進行結算。
四、甲方應該安排好機械作息時間,師傅一天工作9小時,超出9小時則補助司機加班費,每小時__元。
五、甲方不能按約定時間支付租金,乙方有權停機。停機期間視為設備正常工作,租金照收。甲方必須在月工作時間完成后10日內支付租金。
六、甲方無償提供設備使用的燃料(柴油)和設備操作機手的食宿,甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方,甲方不得擅自轉租或抵押。
七、機械設備只能由乙方指定的操作工操作,其他人員不得上機操作。所租機械退場時一次結清。
八、違約責任:由違約方負責。
九、本合同未盡事宜,雙方友好協商解決。此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字之日起生效,機械退場辦清退租手續,款項結清時,本合同自動失效。
甲方:_
乙方:
單位名稱(簽章):__
單位名稱(簽章):
聯系電話:__
聯系電話:
身份證號:__
身份證號:
合同簽定地:
簽訂時間:年__月__日
設備工程合同8
甲方: ( 短毛車間 )
乙方: ( 設備部 )
訂立設備大中修合同, 經雙方協議, 達成下列條款。
甲 方 要 求
1, 設備大中修由設備部負責, 在安排檢修計劃時, 并規定交接日期, 履行交接手續 (按 規程接車) ,確保生產正常進行。
2, 設備部在大修中規定試運轉期內, 造成檢修返工, 一切費用應由設備部負責。
3, 計劃改變, 車間提出檢修計劃, 設備部應予以協作。
4, 設備部檢修完畢, 做到廢舊機件分類, 集中指定地點并清理場地衛生。
5, 設備部檢修計劃有變動, 應提前三天通知車間, 否則應負經濟責任。
6, 在生產過程當中, 造成非計劃停臺或不到檢修周期造成設備故障 (經分析原因確定責任實屬設備部) 應負責直接損失的賠償責任。
乙 方 要 求
1, 維護保養和注油短毛車間負責, 明確檢修界限, 搞好協作, 共同為生產服務。
2, 設備檢修計劃如有變動, 應提前三天通知設備部, 否則應負經濟責任。
3, 按規程交付檢修設備, 車間應說明設備運轉, 缺欠情況, 并保持機件完整, 衛生良好 (特別要清除油污) 。
4, 凡因維護保養注油操作不當, 造成設備故障 (經分析原因, 責任實屬車間) 應負經濟責任。 保養力量不足, 可提出保全協作搶修。 雙方損失均按直接損失價值相互賠償。
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
。保a品的質量、包裝、加工方法:
。玻牧系奶峁┮约耙幐、數量、質量:
。常男械钠谙、地點和方式:
。矗炇諛藴屎头椒ǎ
。担Y算方式:
。叮`約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。ǎ保┏袛埛降倪`約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
。ǎ玻┒ㄗ鞣降腵違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
。罚p方約定的其它條款:
。福陨蠗l款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
。梗竞贤瑘绦兄邪l生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
。保埃竞贤皇剑撸撸叻,正本雙方各執____份,副本送工商行政管理局所存查。
。保保竞贤行谙蓿簭碾p方簽署之日起到____年__月__日止。
。保玻竞贤炗喨掌冢海撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷
定作方:_____承攬方:_____
法定代表人:_____法定代表人:____
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:_______帳號:_______
。撸撸撸吣辏撸咴拢撸呷
設備工程合同9
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部頒發《建設工程施工合同》,并結合本工程具體情況,經甲、乙雙方共同協商就乙方承包甲方首都國際機場口岸信息樓工程電氣工程施工一事達成本協議:
第一條:工程承包范圍
1.1工程地點:北京市順義區南法信鎮。
1.2承包范圍:北京首都機場口岸行政信息樓電氣設備安裝施工。
第二條:工程承包方式及合同單價
2.1工程承包方式:本工程采用綜合單價的承包方式。如果實施中乙方的施工質量、安全、進度等不能令甲方滿意,甲方有權單方終止合同(甲方不負違約責任)。
2.2合同單價:見后附《工程量清單單價》,如果甲方發現乙方在《工程量清單單價》的報價中存在不合理單價,甲方有權將不合理單價進行整。
2.3本合同在任何條件下不會影響本合同標明的單價。本合同單價在任何情況下不予上調。此項目單價包含了乙方完成該項目從機具設備調遣、人員調遣、生活設施、電氣設備安拆,工程修建、中小型機具使用費、生產工具使用費、甲供材料的卸車費、甲供材料的管理費、勞動保護費、生活水電費、安全文明施工、場地清理、缺陷修復、現場管理、工程趕工的各種措施費、利潤、稅金、國家和地方法律、法規、條例規定的及合同和施工中明示或暗示發生的所有費用。是乙方完成本工程合格項目的全部支付。
對于因征地拆遷、管線改移、砍伐樹木、設計變更等各種因素導致乙方窩工、誤工、停工等現象,乙方不得以任何理由向甲方索取任何費用。
第三條:工程承包內容
乙方工作內容包括但不限于以下施工工序:
母線、控制設備及低壓電器安裝、電機檢查接線及調試、電纜(線) 防雷及接地裝置、配管配線、照明器具安裝、電氣調整試驗、建筑與建筑綜合布線、自動化控制儀表等工程施工。
第四條:工期和工程進度
4.1工程進度與工期和土建工程進度相適應,且不得影響其他專業的施工。階段工期為:20xx年2月18日前地下結構完成,達到±0.000板全部封頂。20xx年5月30日前整體結構封頂完成,20xx年7月20日結構驗交,轉入裝修階段,20xx年12月20日竣工。
第五條:項目經理與技術負責人
5.1乙方委派的擔任駐工地履行本合同的施工隊長(法人代理人)是: 李發友 ,技術負責人: 熊宗旭 。
5.2乙方施工隊長及技術負責人在本工程未結束前不得更換,如有特殊情況,必須更換時,應取得甲方的同意,并辦理相關的委托變更手續。
5.3施工中雙方往來的信件,簽署的有關法律意義的文書,包括變更設計的簽認單,工程計價(結算)書,現場質量及數量簽認單,除蓋有單位的公章并有項目經理及總工程師的簽名,否則,不具有法律效力。
第六條:工程質量
6.1乙方必須按設計文件,現行國家的技術規范及業主和甲方的質量要求進行施工,并受甲方管理人員的監督、管理,精心施工,工程質量必須達到優良標準,否則,甲方有權處以結算總價1~2%的經濟處罰。
6.2乙方協助甲方做好本合同的施工測量和試驗工作,竣工交付及文件編制由甲方負責,乙方配合。
6.3乙方應配合甲方做好貫標工作。應按照甲方貫徹ISO9001:20xx質量管理體系標準、ISO14001:1996環境管理體系標準和GB/T28001:20xx職業健康安全管理體系標準的工作要求,及時準確地報送有關資料,完成與此有關的各項工作。
第七條:協作與配合
7.1在協議實施過程中,臨時便道由甲方負責,施工與生活用水由甲方給乙方指定水源,乙方負責用水設施;施工用電甲方負責二級配電箱以內的設施,二級配電箱以下的電線電纜及用電設施由乙方負責(每個樓層設一個二級配電箱)。當甲方安排其他施工隊伍使用便道、水源及搭接電力線路時,乙方應無條件服從,并為其他施工隊伍提供方便,積極做好配合工作。
7.2為保證工程按計劃順利進行,乙方應主動或在甲方的協調下做好與甲方作業隊、各配合施工隊之間的聯系和配合。乙方應無條件服從并不向甲方索取任何費用。
7.3若本工程施工對已完工程造成破壞,由乙方負責無償修復并達到質量驗收標準。
7.4用電設施、電氣管道的預埋件由乙方自行負責制安。
7.5為規范管理,乙方進場后必須把所有進駐現場的所屬人員造表后抄送甲方,甲方對進駐現場的所有人員都視為甲方的施工人員,甲方有權對所有人員進行監管和實施獎罰。為確保上述人員的工資和農民工的合法權益,對乙方進駐現場人員的工資,由乙方造表甲方審定后監督發放。甲方認為有必要時可從乙方的工程款中預留出?钣糜谥Ц渡鲜鋈藛T工資,也可為上述人員直接代發工資。盡管甲方對上述人員進行監管或工資的審定或代發工資等的管理工作,都不能免除或減輕按本協議乙方應該承擔的一切責任和費用。
第八條:月計價(結算)及撥款
8.1本合同工程每月20~30日期間進行計價(結算)。計價(結算)時甲方預扣計價(結算)款的10%作為質量保證金,工程竣工后返還5%,缺陷責任期滿后返還剩余部分(質量保證金的返還均不計利息)。計價(結算)工程數量由甲方項目經理部根據當月現場實際完成合格工程量,確定當月應計價數量。計價數量在業主設計圖紙和變更數量控制下,并最終以現場實際測量完成的數量經項目經理、總工程師、專業工程師聯合審定后為計價數量。工程中所發生的一切內容或工序及超出業主、設計圖紙和變更的數量的部分如不符合《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-20xx)且未得到業主支付,則所發生的所有費用都視為已包括在包干單價中,甲方不再另行支付。
8.2乙方在進行當月計價結算前,必須先辦理當月材料領用、機具租賃結算手續,辦理甲方現場簽認手續并申請辦理當月計價結算。計價結算報表由甲方項目經理、總工程師、專業工程師依據現場實測的工程量進行編制,并復印若干份送財務、計劃及乙方各一份,審核后按本協議的有關約定方可付款。
8.3本工程實行工序單價包干,數量當月認定,當月計價(結算)的方式。
8.4為了保護民工的權益,乙方為本項目所雇的民工和其他人員的工資由甲方監督發放,乙方應把民工或其他人員的工資表送甲方項目經理部審核后由乙方發放,當甲方認為有必要時也可以直接代發;但由于各種原因,當乙方所計工程款不足以支付乙方人員工資時,乙方將承擔責任并補齊其差額部分。
8.5根據當月實際完成的項目工序數量計量后,扣除材料款、工具款、機械租賃費、生活水電費用、民工工資、稅金、借支及其他扣款等費用后為計價(結算)后的撥款數,與此同時,甲方視整個項目業主資金情況安排資金撥付。由于業主資金不到位或工程竣工結算后業主資金不能到位,甲方不承擔任何責任。對此,乙方不得以任何理由提出仲裁或訴訟。
8.6所有工序完工后乙方憑最后一次結算支付報表及結算簽認單和協議書進行最終債務清算,辦理退場手續。在業主對該工程建設資金撥付到位的前提下,甲方應及時辦理結算手續,資金將根據現場的實際情況由甲方決定一次或分期支付,不計利息。
8.7根據國家的稅務政策,對乙方計價款扣除民工工資及稅費、規費等費用后的余款,乙方應出具稅務發票給甲方財務列入成本。
8.8本工程合同內項目不發生零散用工,如發生合同內容以外的零工,勞力工按40元/天計,技工按45元/天計。
第九條:材料供應
9.1為保證工程質量和進度,工程所用的小型機具設備由乙方自備,當乙方部分設備不能滿足施工要求時,甲方有權代購代買后轉入乙方使用,其購買及運輸過程中發生的費用均由乙方無條件承擔。
9.2用于本合同的主要材料(見附錄《安裝工程主要材料目錄》)由甲方供應,卸車由乙方負責,卸車費用已包含在相應的工序單價中。其他零星材料由乙方自行采購且質量必須滿足規范要求。
9.3主要材料進入現場后屬甲方所有,任何單位和個人未經允許無權調出施工現場,如發現上述情況將實施重罰,其處罰金額為10000~50000元并追究責任。
9.4乙方須嚴格控制主要材料的用量,杜絕浪費。材料用量必須控制在設計量內。超過設計用量的材料費用由乙方按市場價的1.3倍承擔。
9.5乙方必須24小時輪班作業并負責看管工地所有材料與設備(含甲方材料與設備),此類費用已含在乙方單價內,乙方不得因此向甲方索取任何費用。
9.6因工程需要需采購材料時,先由乙方根據工程進度情況提供材料采購計劃交技術部審核,再交物資部根據工地存料情況進一步核實,然后交項目技術負責人審核,最后交項目經理審批后方給予購買。
第十條:甲方責任
10.1組建與工程相適應的'項目管理班子,全面履行總包合同,組織實施施工管理的各項工作,對工程總工期和質量向發包人負責。
10.2負責辦理征地拆遷工作,并按業主的規定承擔費用。
10.3指導工程的施工,對進度、質量、安全實施全方位監督和控制,保證工程的圓滿完成。
10.4負責工程質量監督、檢查、評定,定期對其工程質量進行驗收評定(由甲乙雙方負責人及質量負責人會同相關部門共同評定)。
10.5提供主要工程材料及大型機械設備(塔吊、外用電梯、汽車起重機、卷揚機)。保證物資的供應。
10.6負責項目的技術指導及管理工作,包括實施性的施工組織設計的編制,重大施工方案的制訂,控制測量等。
10.7負責現場對內對外的協調和現場的綜合治理工作。
第十一條:乙方責任
11.1保證向甲方提供有關證件與批文的合法、真實和有效。
11.2乙方進場施工的勞務人員,乙方必須與之簽訂勞動合同,建立起勞動合同關系,否則不得進入工地從事施工。
11.3根據本工程工期、所有工序工作量及各項協議條款,在協議簽訂后,按甲方通知要求五日內組織足夠的勞務人員和機具設備進場,保證開工后立即形成均衡生產能力。
11.4嚴格按設計文件、計劃要求組織施工,服從甲方監督、檢查、指導,確保工程質量,不合格項目必須返工,直至達到優良后才予以計價(結算),返工費用乙方自行承擔。
11.5乙方應精心組織、合理安排,根據施工現場具體情況制定切實可行的措施。對因乙方施工給當地居民造成了損害,乙方應承擔其產生的一切損失和費用。
11.6乙方應組織管理好施工隊伍,服從甲方現場管理,遵守甲方各項規章制度
11.7為完成本工程所布設的臨時住房、便道、給排水管道、電力線路等由甲方投入的一切設施乙方應進行維修養護,未經甲方同意不得拆除。
11.8按國家的規定,除營業稅及附加由甲方交納外,其它稅費、地方或國家的規定費用由乙方自行繳納,相應的費用已包含在工序單價中。
11.9負責甲供材料的卸車,費用已含在相應的單價中。
11.10無論什么原因乙方不得向甲方提出任何索賠追加費用要求。
11.11不論什么原因乙方不得擅自停工,否則給予10萬元一次的罰款。
11.12因各種原因,乙方需在結構上開洞、開槽等,其開洞(槽)及修補工作和相應費用由乙方負責。
第十二條:安全及文明施工
12.1乙方在施工中要認真執行“安全第一、預防為主”的方針,經常對所屬人員進行安全交底,安全教育和宣傳,并按本協議及有關建筑施工安全的各項規章制度及本工程特點,制定并采取必要的安全防護措施,遵守安全規程,杜絕違章作業,確保安全生產,避免傷亡事故。
12.2乙方必須為參加本工程項目施工的所有人員辦理保險業務,也可由甲方代辦,費用轉乙方承擔。如果乙方在工序施工期間造成的一切事故包括人員傷亡均由乙方自行處理并承擔責任和由此而產生的費用,同時接受地方政府、業主及甲方對乙方進行的安全處罰。
12.3甲方將在乙方前三期的工程計價中每期扣除1萬元作為安全生產保證金。凡因乙方責任導致發生人身傷亡事故的,重傷一人給予乙方10000元處罰,每亡一人給予乙方30000元處罰,同時其責任事故均由乙方承擔,雖然甲方給予了安全生產處罰,但并未能免除或減輕乙方應負的其他行政處罰與法律責任。施工中如果未發生安全事故,工程完工后退還安全保證金。
12.4為了保障進入現場人員的安全,乙方應在安全有隱患的部位采取必要的防護措施,設置照明、警告標識、信號和安排專職安全防護員現場指揮,其費用已包括在乙方包干單價中。
12.5乙方不按業主監理工程師和甲方的要求進行安全施工的,甲方將不予計量。
12.6施工期間,施工現場必須做到整潔、整齊,進出施工現場的道路要做到平整干凈無積水,水溝要保證暢通。由于乙方沒有按上述要求做好施工現場的文明施工,甲方將對乙方處以3000~8000元的罰款。
12.7乙方應對所屬人員進行文明施工教育,所有現場施工人員必須自覺遵守甲方各項現場管理規定,維護甲方良好的社會信譽,施工過程中必須佩帶上崗證牌,頭戴安全帽,禁止穿拖鞋上班,杜絕一切不文明現象發生。如發現違章者,甲方將給予違章者500~1000元/次的罰款。
第十三條:違約責任
13.1 乙方有下列情況之一者,甲方有權終止協議,收回所有單項工序并追究乙方違約責任,同時將乙方清退出場,乙方必須在收到甲方退場通知之日起十日內無條件退場,否則甲方有權請求有關部門強制執行,由此造成的一切損失及后果概由乙方自行承擔:
。1)、經甲方組織檢查,乙方在施工進度或質量方面存在嚴重問題時,甲方發出通知書警告限期整改,若乙方仍組織不力,改善不大,甲方將向乙方發出第二次通知書警告,同時,給予乙方七日觀察期,情況未見改觀或整改不理想時;
。2)、乙方施工質量達不到要求,甲方有權要求乙方無償返工或修復,返工、返修后達不到規定質量要求時;
。3)、乙方施工進度達不到要求,嚴重影響整個合同段工程進度,經督促、警告仍無力滿足要求時(賠償由此給甲方造成的趕工增加費損失);
。4)、安全管理體系不健全,造成等級以上安全事故的;
。5)、乙方嚴重違約使協議不能繼續履行的。
13.2乙方不得以任何形式將本勞務轉包、分包。否則甲方一經查實,甲方將收回所有單項工序,勒令退場,沒收履約金和信譽金,并由乙方自行承擔退場引起的相關損失。
第十四條:履約保證
14.1 根據本工程的特殊情況及單項工序的特點,甲方不向乙方支付任何預付款,但乙方在簽訂本協議之前應向甲方繳納履約保證 金 壹拾 萬元,工程竣工后無違約情況給予退還。
第十五條:質量保證金條款
15.1為確保工程施工質量,本合同采用質量保證金制度。甲方扣留乙方當月驗工計價款10%作為質量保證金,待各項工序驗收合格移交后退還5%,其余5%在缺陷責任期滿后一年內按約定支付。如果在缺陷責任期內合同工序出現質量瑕疵時,該款充作修理費用,不足部分乙方仍然應承擔責任。乙方應在收到修補通知之日起七日內派人修理(無法通知則適用后款);否則,甲方有權委派他人執行,費用在質量保證金中扣除。缺陷責任期滿后,無質量瑕疵時,退還本金,不計利息。
第十六條:合同附件
16.1 乙方向提供甲方的《承諾書》、競標報價的《工程量清單單價》、都是是本合同的重要組成部分,具有同等的法律效力。
16.2 雙方在施工期間發生及簽認的驗工計價單,領料單、機械、料具租賃單、清算資料以及法人授權書、介紹信、營業執照、資質證書、稅務登記證、安全許可證和甲方與業主(建設單位)簽訂的合同中有關技術、質量、安全規范的條款。都是本協議的組成部分。
第十七條:爭議解決
17.1 協議履約過程中發生爭議,雙方應本著公平、合理的原則,協商解決,協商不成的,雙方同意向北京市懷柔區仲裁委員會或法院提請仲裁或訴訟。
第十八條:協議生效與終止
本協議自甲、乙雙方簽字并蓋章之日起生效,本協議工程履約完畢,雙方辦理最終結算并支付完所有余款后合同關系即告終止。
第十九條:本協議正本貳份,甲乙雙方各執壹份,副本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲 方:(公章)
乙 方(公 章)
代 表:
代 表:
日期: 年 月 日
設備工程合同10
出租方:__________
承租方:__________
一、乙方承租甲方設備明細如下表:
二、設備服務范圍
1、由于本合同中所提供的服務僅限于設備的租賃,對乙方的工程質量、進度等問題無連帶責任。
2、甲方設備僅供乙方使用,乙方未經甲方同意不得向第三方轉租甲方設備,甲方有權終止合同。
三、付款方式
1、乙方應在設備進場提前5天向甲方預付萬元設備進出場費及租賃使用費,其中租賃費元,設備運費元。
2、租期按30天計算,乙方應提前5天預付下月租金,在工程完工(設備退場)兩周內結清全部余款。
四、甲方的`權利及義務:
1、甲方根據乙方要求,在規定的時間進入施工現場。
2、當乙方違章指揮強制作業時,甲方工作人員有權制止。
3、甲方每輛設備配備名機手配合乙方正確使用設備并聽從現場人員指揮調動。
4、設備因故障而停止運作3天以上不計臺班費(含3天),因其他原因造成設備停機臺班費照常計費(如下雨、等候、監理要求停工等非甲方設備故障及人員責任外的原因)。
五、乙方的權利及義務
1、保障甲方設備及出場道路暢通,協助甲方卸車、裝車,保障設備安全進出場。
2、由于乙方安全措施不利,指揮不當造成人身安全事故,由乙方全部負責。
3、施工質量沒有達到技術要求,乙方有權制止并及時采取措施,如發現問題而不止,繼續施工造成質量事故,則與甲方無關,由乙方負全面責任。
4、負責施工現場存放設備的看護及看護費,承擔因看護不嚴而造成的設備損失、損壞、丟失等,按損失程度給予賠償。5、乙方負責機手的食宿問題及施工現場及生活區人身安全,當出現故障不能排除時及時通知甲方。
6、不準將甲方設備擅自轉租、抵押、抵債和變相轉賣,否則承擔因此造成的全部損失,并給予賠償。在租憑期限內調運設備需經甲方同意,月租金不變。
六、違約責任:
1、乙方未能按期支付租金,甲方有權終止設備使用,每延遲一天加收月租金的2%滯納金,并保留將設備撤回的權利,工程完工兩周后拖欠款按照施工單位向銀行計劃外貸款收取滯納金。
2、在工程完工一周內協助甲方將設備安全退場,如因乙方原因致使甲方設備停留在施工現場而不能安全撤離,除負責設備安全外,每推遲一天追加3萬元停滯費,計入租賃費中。
3、遇到國家政策、法規強制執行及不可預見的自然災害影響本合同執行,雙方協商解決。
4、甲乙雙方任何一方有違約行為,賠償對方因違約造成的所有直接經濟損失,最低位月租金的10%違約金。
七、雙方共同的權利及義務:
1、遇有爭議,甲乙雙方本著友好合作的精神協商解決;當商定不成時,由甲方所在地主管部門仲裁解決。
2、除本合同相關條款規定以外,雙方的其他索賠要求均按《合同法》的規定辦理。八、補充條款:
九、本合同自簽字蓋章之日起生效,合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:______________________________
法人代表:__________________________
委托代理人:________________________
地址:______________________________
電話:______________________________
傳真:______________________________
開戶行:____________________________
帳號:______________________________
乙方:______________________________
法人代表:__________________________
委托代理人:________________________
地址:______________________________
電話:______________________________
傳真:______________________________
開戶行:____________________________
帳號:______________________________
設備工程合同11
賣方(甲方):_________________
地址:_________________
身份證號碼:_________________
買方(乙方):_________________
地址:_________________
身份證號碼:_________________
經甲乙雙方協商一致,本著誠信、公平、信用的原則,自愿達成以下協議:
甲方自愿將工程機械50裝載機3臺,型號分別為:臨工953,車架號:LG00953JD9001247;臨工953,車架號:LG953,B9D1015208;龍工50C,車架號:H1111C01050C,出售給乙方,該車手續無,丟失原因:_________________,3臺定價為小寫:240000.00元大寫:貳拾肆萬元整,乙方自愿購買,并一次性付清機械款,達成如下協議:
1、本機交接前的'一切債權、債務、安全事故等法律責任由甲方承擔,交接之后發生的新的一切債權債務、安全事故由乙方承擔。
2、該機械屬甲方以全款購買,如有欠款未付,與乙方無任何關系。如因欠款未付清,所造成的一切經濟損失由甲方負責。
3、甲方保證該設備的合法性,否則承擔一切責任。
4、合同簽字生效后,乙方不得以機械故障等任何理由要求甲方退款,甲方不得以任何理由要求乙方退機。
5、此設備無質保期和保修期,乙方接收后的任何質量問題甲方不予負責。
6、違約責任:如果一方違約,付守約方違約金伍萬元整。
7、此協議一式二份,甲乙雙方簽章生效。
8、任何與本合同有關的爭議雙方應協商解決,若仍不能解決應提交甲方所在地法院仲裁。
甲方:_________________乙方:_________________
電話:_________________電話:_________________
_________________年_________________月_________________日
設備工程合同12
甲方:
乙方:
(以下簡稱:甲、乙雙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就安裝本工程施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條:工程概況:
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
1.3主要工程項目和內容:
第二條:工程款的確定,預付和結算:
2.1消防工程造價為:定價人民幣 元整(¥: 元).
2.2工程付款方式:工程結束付清全款。
第三條:甲方工地管理代表:
第四條:乙方工地管理代表:
第五條:甲乙雙方工作職責:
5.1乙方的責任:
5.1.1乙方所提供的產品和施工工藝符合國家標準和當地消防部門要求,確保合同范圍內的工程符合消防驗收要求 。
5.1.2乙方做好合同范圍內的施工資料,提供相關產品檢測報告、合格證和施工資質。并提供一套完整的.施工資料及相關產品檢測報告,合格證,施工資質的復印件給甲方。
5.1.3施工過程中發生的設備人身安全等事故,由乙方承擔相應費用及法律責任。
5.1.4乙方可以在甲方提供所有消防驗收必需資料的前提下,義務幫助甲方辦理消防驗收手續的報驗,但相關部門所需的費用由甲方承擔。
5.2甲方的責任:
5.2.1甲方按協議支付工程款。
5.2.2甲方有責任協調現場場地內機械設備、材料等的轉移以便于乙方施工,有責任協調施工過程中出現的問題。甲方負責提供擺放材料和工具的庫房,提供施工用水和施工用電。(規費不予計算)
第六條:工程工期:
(配合主體進度)不可抗拒因素除外。
第七條:工程質量:
工程質量標準: 合格
第八條:甲方未付清工程款期間,本工程中所使用材料及設備產權為乙方所有;在甲方付清工程后,產權為甲方所有。
第十條:未盡事宜,雙方協商解決。
第十一條:本協議正本一式貳份,甲乙雙方各執壹份,自雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
設備工程合同13
甲方(承租方):
乙方(出租方):
甲方租用乙方機械設備,經雙方共同協商,達成如下協議:
一、在租賃期間甲方租用的設備如果造成丟失或者毀壞,按原價的80%賠償。
二、機械設備名稱、型號、數量:挖掘機XCMG80-8MD一臺。
三、租用時間: 年 月 日至 年 月 日。
四、施工地點:
五、財務結算方式:
1、按月支付,每月租金為人民幣為22000元(大寫:貳萬貳仟元整)。若當月甲方租用的機械使用時間超過250個小時后,超出的時間,按人民幣100元/小時付款。
2、每月付款 %,剩余的機械租金出場時必須一次性付清。
3、甲方必須在規定的期限內付款,如逾期未付,乙方有權單方面終止合同的執行,所造成的'一切損失由甲方負責,由此產生的設備停機費用由甲方照常支付給乙方。
4、機械在甲方工地施工工作三個月之內,甲方支付雙邊的拖車費,超過三個月(含三個月)由甲方支付單邊的拖車費。若超過六個月(含六個月),則甲方不用支付拖車費用。單邊拖車費為2500-3000元左右。
六、有關約定
1、乙方負責提供設備操作者,操作者必須持證上崗,嚴格按照設備操作規程作業,并負責設備的日常維修保養工作。
2、設備租用期間,設備操作者的食宿由甲方負責。
3、設備租用期間,設備的燃油費、耗電費由甲方負責。
七、甲方責任
1、甲方必須為乙方設備的進場做好準備,提供必要的進場條件。
2、甲方必須有專人負責指導設備的施工產生,但不能違章指揮,若由甲方人員違規指揮造成的一切損失由甲方負責。
3、甲方應負責設備的安全工作,若由甲方保衛工作不到位造成設備及其零備件的丟失由甲方負責。
八、乙方責任
1、乙方應保證進入施工現場的機械設備技術性能完好。
2、進入施工現場的乙方工作人員必須遵守甲方的有關規章制度。若由乙方提供設備操作者,操作者必須積極配合甲方有關負責人的指揮作業,并遵守甲方的工作時間和工作安排,但有權對有關違章指揮提出異議。
3、若乙方機械設備出現故障,乙方應積極組織人員進行搶修。若由此影響甲方施工三天以上的,經雙方簽認后,可免簽當日臺班費。
九、未盡事宜,由雙方協商解決。協商不成,訴諸法律解決。
十、本合同簽字生效,共二份,雙方各執一份。
甲方法人代表:
身份證號:
乙方法人代表:
身份證號:
簽訂日期: 年 月 日
設備工程合同14
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方達成協議,乙方承接甲方的會議音響及安裝工程,為明確雙方責任,特訂立此協議。
一、工程概況
1、工程地點:
2、承包范圍:
3、工程名稱:
4、工期:本工程自 年 月 日簽訂后于 年 月 日完工。
5、工程質量達優。
6、音響設備總造價(人民幣)大寫元整,小寫元整。
7、包括安裝調式及線材運輸稅收。
二、付款方式
1、協議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,甲方應支付乙方工程款造價總金額的.30%,即人民幣大寫 元整作為工程定金,小寫 元整。
2、余款工程造價為70%,即人民幣大寫元整,小寫
三、工程期限
1、按甲、乙雙方協商的時間安裝調式,乙方不得拖延時間。
2、甲方要提供乙方完整的施工場地,必要時提供夜間施工的方便。
3、乙方的施工人員必須要遵守甲方的施工現場的安全等管理。
四、售后服務和保修期限
1、本協議設備保修期為壹年,保修設備具體見清單。
2、消耗品不保修。
3、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人:
法定代表人:
年 月 日
設備工程合同15
發包方(甲方):________________
代表人:________________
承包方(乙方):________________
負責人:________________
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定,在平等、自愿的基礎上,甲乙雙方就乙方安裝______設備設備達成如下協議:
第一條 甲方訂購及乙方安裝的設備規格型號及數量,以及工程概況:
1、設備情況:
產品名稱______規格型號______單位______數量______
2、安裝工程概況:
______全球中文家居門戶
。1)工程地點及面積:____________
。2)工程造價:____________元;
。3)開工日期:_______年______月______日;
。4)竣工日期:_______年______月______日;
。5)付款方式:____________
第二條 乙方工程材料進場時,由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的),工程材料的安全由甲乙方共同負責。乙方安裝調試______設備完畢,甲方現場驗收合格,并簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。
第三條 產品的安裝、調試、驗收:
1、乙方負責______設備設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定:
。1)_______年______月______日之前,乙方派出工程技術及施工人員到達工地現場開始安裝施工;
。2)_______年______月______日之前,完成前期隱蔽工程施工并驗收;
。3)_______年______月______日之前,完成設備安裝及系統的調試運轉;全部______設備工程完工及驗收,與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規范及行業要求,以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收,甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收,認定工程質量和工程內容符合要求的',雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。乙方負責提供產品合格證書、材料合格證、產品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。產品安裝方案以乙方提出并經甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的,須經雙方協商同意;涉及機型調整的,應簽定合同的補充文本加以確認。
第四條 違約責任
1、乙方責任:
。1)工程現場乙方負責人____________全面負責安裝施工現場的工作;
。2)除合同規定外,如果乙方沒有按合同規定時間交工,每遲交一天,乙方應向甲方支付價款總額______%的違約金,但違約金總額不得超過價款總額的______%。如乙方在達到此限額后仍不能交工,甲方可考慮終止合同,因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
。3)乙方無故拖延工期的,每拖延一天,應向甲方支付價款的1‰的違約金,但因甲方原因造成的除外。
。4)由于安裝不合質量要求,造成的責任及損失由乙方負責。
2、甲方責任:
。1)工程現場甲方負責人____________全面負責安裝施工現場的工作;
。2)開工前_____天,甲方應為乙方入場施工創造條件,騰空場地、接通施工水電;
甲方:(簽字)_________________乙方:(簽字)_________________
聯系電話:_________________聯系電話:_________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
【設備工程合同】相關文章:
設備工程合同04-18
工程設備租賃合同04-03
工程設備租賃合同09-17
工程設備安裝合同03-25
工程租賃設備合同08-18
設備安裝工程合同02-15
(熱)工程設備租賃合同08-14
工程設備安裝合同15篇03-25
工程設備租賃合同15篇04-08