建筑工程施工合同范本
建筑工程施工合同范本（一）
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法 》及相關法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條 工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3承包范圍：
1.4承包方式：
1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日
1.5工程質量：
1.6合同價款(人民幣大寫)：
第2條 甲方工作
2.1 開工前 天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明 份，并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。
2.2向乙方提供施工所需 的水、電、氣及電訊等設施，并說明注意事項。
第3條 乙方工程
3.1開工前 天，向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底)。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用第 種。
A、固定價格 B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算)
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 %的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1 方提供的施工圖紙或作法說膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
第9條 工程停建或緩建
9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。
第10條 獎勵和違約責任
10.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的 %支付違約金。
第11條 保修
11.1本合同保修期為竣工之日算起，為期 年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。
第12條 爭議或糾紛處理
12.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
12.2當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。
第13條 其他約定
第13條 附則
13.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。
13.2本合同正本兩份，雙方各執一份。副本 份，甲方執 份，乙方執 份。
13.3本合同履行完成后自動終止。
13.4附件資料
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表(簽字)： 授權代表(簽字)：
單位地址： 單位地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
戶名： 戶名：
帳號： 帳號：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同范本（二）
一、工程概況
工程名稱：______
工程地點：______
工程內容：______
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___
資金來源：______
二、工程承包范圍
承包范圍：______
三、合同工期：
開工日期：______
竣工日期：______
合同工期總日歷天數_天
四、質量標準
工程質量標準：__
五、合同價款
金額(大寫)：_____元(人民幣)
�。ぃ篲____元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年__ 月__ 日
合同訂立地點： _________
本合同雙方約定_后生效。
發包人：(公章)_______承包人：(公章)______
住所：_______住所：______
法定代表人：_法定代表人：
委托代表人：_委托代表人：
電話：_______電話：______
傳真：_______傳真：______
開戶銀行：_______開戶銀行：______
賬號：_______賬號：______
郵政編碼：__郵政編碼：______
【建筑工程施工合同】相關文章：
建筑裝飾工程施工合同08-17
建筑裝飾工程施工合同03-10
建筑工程施工合同07-01
有關建筑工程施工合同02-20
建筑工程施工補充合同08-11
建筑工程施工合同【優】09-28
標準建筑工程施工合同04-24
建筑工程施工合同范本10-02
建筑工程施工合同書02-15
建筑裝飾工程施工合同15篇04-16